Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 августа 2019 г. N 6189 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.12.2017 N 11725 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"
Постановление Администрации г. Сургута от 22 августа 2019 г. N 6189 
"О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.12.2017 N 11725 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 02.07.2019 N 461-VI ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 N 380-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", распоряжениями Администрации города от 08.06.2017 N 963 "О разработке муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года", от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города":
1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 N 11725 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" (с изменениями от 13.02.2018 N 1054, 16.04.2018 N 2577, 19.04.2018 N 2684, 18.06.2018 N 4540, 15.08.2018 N 6196, 18.09.2018 N 7137, 28.09.2018 N 7429, 07.12.2018 N 9432, 23.01.2019 N 418, 22.02.2019 N 1286, 15.04.2019 N 2492, 24.05.2019 N 3564) следующие изменения:
1.1. Таблицу 1 муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению "Наш город" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города	В.Н. Шувалов	

Приложение 1 
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 августа 2019 г. N 6189

Таблица 1

Информация 
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	в том числе	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Номер показателя	Наименование показателя, ед.измерения	в том числе	Итоговое значение показателя	
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
Комплексная цель программы: Создание комфортной городской среды на территории города Сургута	
Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий	
Цель подпрограммы 1: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования	
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства
(парки, скверы и набережные), в том числе:	всего, в том числе
	134 387 797,30	28 880 570,28	85 677 000,59	19 830 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	15	15	
	за счет средств местного бюджета	134 387 797,30	28 880 570,28	85 677 000,59	19 830 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	4	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	6	
Мероприятие 1.1.1. "Парк в микрорайоне 40"	всего, в том числе
	36 311 787,86	15 800 000,00	681 561,43	19 830 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	3	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.	1	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	
	за счет средств местного бюджета	36 311 787,86	15 800 000,00	681 561,43	19 830 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	4	Количество законченных строительством объектов благоустройства, ед.	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	
Мероприятие 1.1.2 "Сквер "Исторический парк "Россия - Моя история"	всего, в том числе
	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	5	Количество выполненных работ по разработке проектно-изыскательских работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.1.3 "Сквер "Старожилов". пешеходный мост".	всего, в том числе
	161 211,37	161 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	6	Количество выполненных работ по корректировке проектно-изыскательских работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	161 211,37	161 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.1.4 "Главная площадь города"	всего, в том числе
	74 354 010,08	7 858 570,92	66 495 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	7	Количество законченных строительством объектов благоустройства, ед.	_	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	74 354 010,08	7 858 570,92	66 495 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.1.6 "Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте"	всего, в том числе
	2 113 531,99	2 113 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	8	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	
	за счет средств местного бюджета	2 113 531,99	2 113 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.1.7 "Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А"	всего, в том числе
	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	9	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	
	за счет средств местного бюджета	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.1.8
"Экопарк "За Саймой"	всего, в том числе
	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	10	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	
	за счет средств местного бюджета	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.1.9. "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте"	всего, в том числе
	7 833 149,15	7 256,00	1 010,34	7 824 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	11	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	33	66	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	100	
	за счет средств местного бюджета	7 833 149,15	7 256,00	1 010,34	7 824 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Основное мероприятие 1.2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	всего, в том числе
	223 501 686,53	117 552 545,29	71 848 665,00	34 100 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков) ед.	4	2	1										6	
	за счет средств местного бюджета	44 700 381,22	23 510 552,97	14 369 733,00	6 820 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	142 124 928,31	57 365 615,32	57 478 932,00	27 280 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет средств федерального бюджета	36 676 377,00	36 676 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.2.1. "Строительство пешеходного моста в сквере "Старожилов"	всего, в том числе
	27 302 280,44	27 302 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	13	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	100												100	
	за счет средств местного бюджета	5 460 500,00	5 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14	Количество законченных строительством объектов благоустройства, ед.	1												1	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	13 323 486,07	13 323 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет средств федерального бюджета	8 518 294,37	8 518 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.2.2. "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте"	всего, в том числе
	114 100 476,24	40 000 000,00	40 000 000,00	34 100 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	15	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	33	66	100										100	
	за счет средств местного бюджета	22 820 095,25	8 000 000,00	8 000 000,00	6 820 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	78 800 380,99	19 520 000,00	32 000 000,00	27 280 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет средств федерального бюджета	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.2.3. "Парк в микрорайоне 40"	всего, в том числе
	31 848 665,00	0,00	31 848 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	16	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	100											100	
	за счет средств местного бюджета	6 369 733,00	0,00	6 369 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	25 478 932,00	0,00	25 478 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.2.4. "Сквер "Исторический парк "Россия - Моя история"	всего, в том числе
	32 778 922,81	32 778 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	17	Количество законченных строительством объектов благоустройства, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	6 555 784,56	6 555 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 996 114,33	15 996 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет средств федерального бюджета	10 227 023,92	10 227 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.2.5. "Главная площадь города"	всего, в том числе
	17 471 342,04	17 471 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	18	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	100	-	-										100	
	за счет средств местного бюджета	3 494 268,41	3 494 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 526 014,92	8 526 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет средств федерального бюджета	5 451 058,71	5 451 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Основное мероприятие 1.3. "Организация благоустройства и озеленения"	всего, в том числе	3 227 805 675,86	210 155 327,13	202 486 480,70	202 760 988,77	221 228 890,42	520 271 317,82	285 680 383,39	290 806 565,33	261 304 947,56	251 234 412,69	256 044 458,25	260 625 454,02	265 206 449,78	управление по природопользованию и экологии	19	Площадь объекта (квадратный метр)	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	
	за счет средств местного бюджета	3 227 805 675,86	210 155 327,13	202 486 480,70	202 760 988,77	221 228 890,42	520 271 317,82	285 680 383,39	290 806 565,33	261 304 947,56	251 234 412,69	256 044 458,25	260 625 454,02	265 206 449,78		20	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Основное мероприятие 1.4. "Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на озеленённых территориях общего пользования города Сургута"	всего, в том числе
	82 669 372,30	3 870 545,16	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	управление по природопользованию и экологии	22	Площадь обработанных озелененных территорий (акарицидная, ларвицидная, и дератизационная обработки) га, всего в том числе:	1039,54	1039,54	1039,54	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	1039,54	
	за счет средств местного бюджета	44 773 937,50	712 592,26	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84		23	за счет средств местного бюджета	577,83	577,83	577,83										577,83	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	37 895 434,80	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90		24	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	
Основное мероприятие 1.5. "Реализация общественных инициатив - победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online"	всего, в том числе
	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	25	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков) ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Мероприятие 1.5.1. "Сквер "Театральный"	всего, в том числе
	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26	Объем выполненных работ по благоустройству от запланированных, %	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Основное мероприятие 1.6. "Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута"	всего, в том числе
	84 062 335,36	79 546 965,36	4 515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков) ед.	2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2	
	за счет средств местного бюджета	84 062 335,36	79 546 965,36	4 515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.6.1. "Сквер "Молодежный" (реновация)"	всего, в том числе
	2 046 610,17	2 046 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	28	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	2 046 610,17	2 046 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.6.2. "Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута, территорий в западном жилом районе"	всего, в том числе
	82 015 725,19	77 500 355,19	4 515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства, управление по природопользованию и экологии	29	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	82 015 725,19	77 500 355,19	4 515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Всего по подпрограмме "Благоустройство общественных территорий"	всего, в том числе
	3 757 352 585,64	444 931 671,51	371 691 046,03	263 855 221,18	228 392 420,16	527 434 847,56	292 843 913,13	297 970 095,07	268 468 477,30	258 397 942,43	263 207 987,99	267 788 983,76	272 369 979,52	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	3 540 655 845,53	347 731 726,29	311 054 161,13	233 416 887,29	225 234 467,26	524 276 894,66	289 685 960,23	294 812 142,17	265 310 524,40	255 239 989,53	260 050 035,09	264 631 030,86	269 212 026,62																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	180 020 363,11	60 523 568,22	60 636 884,90	30 438 333,89	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90																	
	за счет средств федерального бюджета	36 676 377,00	36 676 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Подпрограмма 2. Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов																			
Цель подпрограммы 1: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда												
Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий																							
Основное мероприятие 2.1 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	всего, в том числе
	272 687 794,18	0,00	29 002 080,85	47 024 409,33	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	департамент городского хозяйства	30	Количество благоустроенных дворовых территорий, (ед.)	0	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	67	
	за счет средств местного бюджета	241 065 507,17	0,00	22 217 112,85	22 187 090,32	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	31 622 287,01	0,00	6 784 968,00	24 837 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство дворовых территорий"	всего, в том числе
	11 674 758,04	11 674 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	11 674 758,04	11 674 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 2.2.1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня работ"	всего, в том числе
	11 674 758,04	11 674 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2	
	за счет средств местного бюджета	11 674 758,04	11 674 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Мероприятие 2.2.2. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из дополнительного перечня работ"	всего, в том числе
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Всего по подпрограмме "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов"	всего, в том числе
	284 362 552,22	11 674 758,04	29 002 080,85	47 024 409,33	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	252 740 265,21	11 674 758,04	22 217 112,85	22 187 090,32	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	31 622 287,01	0,00	6 784 968,00	24 837 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Подпрограмма 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды																					
Цель подпрограммы 3: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения														
Задача 3.1. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования
															
Основное мероприятие 3.1.1. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	всего, в том числе
	78 977 886,67	7 367 886,67	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	управление по природопользованию и экологии	31	Объем убранных отходов,
куб. м	8 645	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	91 000	
	за счет средств местного бюджета	78 977 886,67	7 367 886,67	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00		32	Площадь очищенных территорий, кв.м	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	6 491 290	
Задача 3.2. Экологическое просвещение и пропаганда
																									
Основное мероприятие 3.2.1. Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	всего, в том числе
	20 398 293,36	1 699 220,22	1 699 220,22	1 699 220,22	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	управление по природопользованию и экологии	33	Доля привлеченных участников эколого-просветительских и природоохранных мероприятий к общему количеству людей, планируемых к участию в данных мероприятиях, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	за счет средств местного бюджета	20 398 293,36	1 699 220,22	1 699 220,22	1 699 220,22	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30	1 700 070,30		34	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км.	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83	_	_	_	_	_	_	184,98	
Мероприятие 3.2.1.1. Организация мероприятий экологической направленности	всего, в том числе
	7 020 390,06	346 876,89	346 876,89	346 876,89	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	управление по природопользованию и экологии	35	Количество организованных мероприятий экологической направленности, шт.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	
	за счет средств местного бюджета	7 020 390,06	346 876,89	346 876,89	346 876,89	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71	664 417,71																	
Мероприятие 3.2.1.2. Привлечение населения города Сургута к природоохранной и эколого-просветительской деятельности	всего, в том числе
	13 377 903,30	1 352 343,33	1 352 343,33	1 352 343,33	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	управление по природопользованию и экологии	36	Количество человек, привлеченных к практической природоохранной деятельности, чел.	12 600	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	176 300	
	за счет средств местного бюджета	13 377 903,30	1 352 343,33	1 352 343,33	1 352 343,33	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59	1 035 652,59		37	Количество человек, привлеченных к эколого-просветительской деятельности, чел.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000	
Задача 3.3. "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"																			
Основное мероприятие 3.3.1. "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"	всего, в том числе
	21 780 000,00	21 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	17 230 000,00	17 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент городского хозяйства	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Всего по подпрограмме "Организация мероприятий по охране окружающей среды"

	всего, в том числе
	121 156 180,03	30 847 106,89	8 209 220,22	8 209 220,22	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	103 926 180,03	13 617 106,89	8 209 220,22	8 209 220,22	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30	8 210 070,30		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	17 230 000,00	17 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Подпрограмма 4. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов																				
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения							
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута							
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством"	всего, в том числе
	103 793 776,20	8 843 912,52	8 843 912,52	8 843 912,52	8 584 666,96	8 584 667,96	8 584 668,96	8 584 669,96	8 584 670,96	8 584 671,96	8 584 672,96	8 584 673,96	8 584 674,96	управление по природопользованию и экологии	38	Трудозатраты
(человеко-день)	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	13 056	
	за счет средств местного бюджета	103 793 776,20	8 843 912,52	8 843 912,52	8 843 912,52	8 584 666,96	8 584 667,96	8 584 668,96	8 584 669,96	8 584 670,96	8 584 671,96	8 584 672,96	8 584 673,96	8 584 674,96		39	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
																40	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Основное мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий"	всего, в том числе
	25 646 128,68	2 160 518,62	2 160 518,62	2 160 518,62	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	управление по природопользованию и экологии	41	Площадь патрулирования территории городских лесов в пожароопасный период, га	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	
	за счет средств местного бюджета	25 646 128,68	2 160 518,62	2 160 518,62	2 160 518,62	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98	2 129 396,98																	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		42	Устройство противопожарных минерализованных полос, км	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		43	Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		44	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		45	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Основное мероприятие 4.3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	всего, в том числе
	24 196 695,09	2 130 380,54	2 130 380,54	2 130 380,54	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	управление по природопользованию и экологии	46	Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
	за счет средств местного бюджета	24 196 695,09	2 130 380,54	2 130 380,54	2 130 380,54	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83	1 978 394,83																	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		47	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
																48	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Всего по подпрограмме "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов"	всего, в том числе
	153 636 599,97	13 134 811,68	13 134 811,68	13 134 811,68	12 692 458,77	12 692 459,77	12 692 460,77	12 692 461,77	12 692 462,77	12 692 463,77	12 692 464,77	12 692 465,77	12 692 466,77		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	153 636 599,97	13 134 811,68	13 134 811,68	13 134 811,68	12 692 458,77	12 692 459,77	12 692 460,77	12 692 461,77	12 692 462,77	12 692 463,77	12 692 464,77	12 692 465,77	12 692 466,77		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе

	всего, в том числе
	4 316 507 917,86	500 588 348,12	422 037 158,78	332 223 662,41	271 146 205,23	570 188 633,63	335 597 700,20	340 723 883,14	311 222 266,37	301 151 732,50	305 961 779,06	310 542 775,83	315 123 772,59		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	4 050 958 890,74	386 158 402,90	354 615 305,88	276 948 009,51	267 988 252,33	567 030 680,73	332 439 747,30	337 565 930,24	308 064 313,47	297 993 779,60	302 803 826,16	307 384 822,93	311 965 819,69		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	228 872 650,12	77 753 568,22	67 421 852,90	55 275 652,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств федерального бюджета	36 676 377,00	36 676 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Объем ассигнований администратора - управления по природопользованию и экологии	всего, в том числе
	3 690 552 647,20	293 846 240,51	270 995 052,68	273 193 909,46	249 294 949,23	548 337 377,63	313 746 444,20	318 872 627,14	289 371 010,37	279 300 476,50	284 110 523,06	288 691 519,83	293 272 516,59	управление по природопользованию и экологии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	3 573 856 831,41	258 688 287,61	235 837 099,78	242 755 575,57	246 136 996,33	545 179 424,73	310 588 491,30	315 714 674,24	286 213 057,47	276 142 523,60	280 952 570,16	285 533 566,93	290 114 563,69		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	116 695 815,79	22 677 952,90	35 157 952,90	30 438 333,89	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств федерального бюджета	3 666 356 270,20	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства

	всего, в том числе
	311 882 718,44	177 837 349,57	122 040 025,25	12 005 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	224 361 794,12	115 795 357,25	96 561 093,25	12 005 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	63 324 547,32	37 845 615,32	25 478 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств федерального бюджета	24 196 377,00	24 196 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства

	всего, в том числе
	301 592 552,22	28 904 758,04	29 002 080,85	47 024 409,33	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	департамент городского хозяйства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	252 740 265,21	11 674 758,04	22 217 112,85	22 187 090,32	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	48 852 287,01	17 230 000,00	6 784 968,00	24 837 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 августа 2019 г. N 6189

Положение 
по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Раздел I. Общие положения

1. Организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-п, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169.
2. Для целей положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - положение) используются следующие понятия:
- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (работы по ремонту дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, по установке скамеек и урн для мусора), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа (далее - минимальный перечень видов работ по благоустройству);
- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (работы по оборудованию детских игровых и (или) спортивных площадок, оборудованию автомобильных парковок (парковочных мест), контейнерных площадок для бытовых отходов, установке велосипедных парковок (парковочных мест), оборудованию площадок для выгула собак, озеленению дворовых территорий, устройству пешеходных дорожек и ограждений, установке элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), финансируемых за счет средств муниципального образования, привлеченных средств (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);
- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
- софинансирование - долевое участие бюджетных средств (федеральных, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) и заинтересованных лиц;
- средства собственников помещений дома - средства собственников помещений дома, средства, полученные от использования (аренды) общего имущества в доме, или иные внебюджетные средства, источники которых не противоречат законодательству;
- целевые средства - бюджетные средства, выделенные из бюджета муниципального образования либо из бюджета автономного округа, направленные на выполнение работ, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- адресный перечень дворовых территорий - перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых планируется выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на указанный период;
- дизайн-проект благоустройства дворовой территории - текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта, подготовленного в зависимости от вида и состава планируемых работ в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде (изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению), и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, утвержденный комиссией;
- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе с парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- управляющая организация - организация, осуществляющая в соответствии с действующим законодательством управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме - уполномоченный орган по открытию счетов для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ, а также выполняющий функции технического надзора и организатора выбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- дирекция - муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" - уполномоченный орган, осуществляющий проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по благоустройству дворовых территорий, перечисление средств получателям субсидии;
- комиссия - общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" - уполномоченный орган, состав и положение о деятельности которой утверждены распоряжением Администрации города от 10.03.2017 N 339;
- департамент - департамент городского хозяйства - структурное подразделение Администрации города, ответственное за организацию работ по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Раздел II. Порядок и условия проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.
2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящему положению.
3. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.
4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, приведена в приложении 4 к настоящему положению.
5. В целях завершения комплекса работ, связанных с благоустройством дворовых территорий, допускается выполнение работ на смежно расположенных к дворовой территории многоквартирного дома земельных участках.
6. Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел III. Выбор исполнителя работ по благоустройству 
дворовой территории

Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории осуществляется в течение 30-и рабочих дней от даты получения адресного перечня, направленного департаментом по итогам конкурса, организованного управляющей организацией в порядке, предусмотренном приложением 5 к настоящему положению.

Раздел IV. Полномочия управляющей организации при проведении 
работ по благоустройству дворовых территорий

1. Использует имеющиеся расчетные счета в банках (кредитных организациях), отвечающих установленным требованиям, либо открывает счета для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ.
2. Ведет реестр адресов дворовых территорий многоквартирных домов, составленный по заявкам заинтересованных лиц.
3. Разрабатывает проектную документацию по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.
4. Выполняет функции технического надзора и организатора отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
5. Ведет учет стоимости затрат выполненных работ.
6. Составляет ежемесячно реестры выполненных и оплаченных подрядным организациям работ.
7. Осуществляет самостоятельно или с привлечением специализированных организаций технический надзор за качеством и сроками выполнения работ по благоустройству, в том числе:
- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;
- соблюдением технологии проведения работ;
- качеством применяемых материалов;
- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении технического надзора;
- безопасностью выполнения работ по благоустройству для населения и окружающей среды.
8. Контролирует ведение исполнительной документации.
9. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
10. Отражает результаты выполненного благоустройства дворовой территории в срок до 30-и календарных дней с момента принятия объекта в эксплуатацию:
- в техническом паспорте многоквартирного дома;
- в базе данных автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - АИС ЖКХ) (при наличии в пользовании указанной базы);
- в исполнительной документации, разработанной в электронном виде и на бумажном носителе, и направляет ее в дирекцию для последующей ее передачи в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
11. Осуществляет хранение всей исполнительной документации по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия собственниками помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

Приложение 1
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов для выполнения работ по благоустройству (далее - порядок)

1. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы заинтересованные лица принимают решение о видах работ из утвержденного минимального перечня видов работ, а затем принимают решение о выполнении работ из дополнительного перечня видов работ.
2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и может составлять от 0% до 20%, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.
3. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и может составлять от 10% до 50%, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.
4. В адресный перечень выполнения работ по благоустройству подлежат включению дворовые территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в соответствии с приложением 4 к настоящему порядку. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ и физического состояния дворовой территории. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.09.2017 N 331-п "О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
5. Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству (исходя из минимального перечня работ) в 2018 - 2024 годах, сформированный в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, отражен в приложении 3 к настоящему порядку.
6. Для внесения изменений в адресный перечень заинтересованными лицами представляются в управляющую организацию следующие документы:
6.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
6.2. Заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том числе, следующую информацию:
1) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
2) перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству;
3) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня видов работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
4) форма и доля финансового и (или) трудового участия;
5) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование по видам работ;
6) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;
7) решение об определении лиц, которые от имени заинтересованных лиц уполномочены на представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключении договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель заинтересованных лиц);
8) ориентировочную стоимость работ по благоустройству дворовой территории, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, определенную по нормативной стоимости (единичным расценкам), указанным в приложении 4 к положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
9) решение о передаче полномочий управляющей организации на аккумулирование средств заинтересованных лиц и перечисление аккумулированных средств подрядной организации;
10) решение о выполнении работ на смежно расположенной, используемой жильцами дома, но не относящейся к придомовой, территории, требующей ремонта, в том числе для завершения комплексности выполнения работ (при наличии смежно расположенной территории, используемой жильцами многоквартирного дома);
11) решение о формировании земельного участка под многоквартирный дом и постановке его на кадастровый учет, в случае если он не сформирован.
6.3. Схема выполнения работ по благоустройству, согласованная с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей).
6.4. Копия кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирный дом (при наличии).
6.5. Копия проектной документации, в том числе сметные расчеты (локальный и объектный) или предварительный расчет стоимости работ по благоустройству в соответствии с нормативной стоимостью (приложением 4 к настоящему положению).
6.6. Фотоматериалы, подтверждающие существующее благоустройство дворовой территории (при наличии).
7. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах несут заинтересованные лица, представившие их.
8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в управляющую организацию.
9. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилия, имя, отчество представителя. На обоих экземплярах заявки проставляются регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
10. Управляющая организация ежегодно в срок до 01 октября (года, предшествующего году выполнения работ) передает поступившие заявки в департамент.
11. Департамент рассматривает предоставленные заявки на соответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего порядка, и актуализирует адресный перечень в порядке очередности (ранжирования) с учетом даты поступления заявки и критерий приоритетности отбора территорий, соответствующих приложению 2 к настоящему порядку.
12. Ежегодно в срок до 10-го октября департамент выносит на рассмотрение комиссией актуализированный адресный перечень дворовых территорий для выполнения благоустройства.
13. Комиссия рассматривает поданные заявки, включая дворовые территории, границы которых не определены по данным государственного кадастрового учета, и утверждает актуализированный адресный перечень в срок до 20-го октября года, предшествующего периоду выполнения работ. Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ в последующем году формируется исходя из актуализированного адресного перечня в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.
Адреса многоквартирных домов, на благоустройство которых выделяются целевые средства, включаются по решению комиссии в адресный перечень в первоочередном порядке.
14. Департамент в течение десяти рабочих дней после даты утверждения решением комиссии адресного перечня доводит его до сведения управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, включенные в адресный перечень для выполнения работ в последующем году.
15. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего порядка, департамент возвращает заявку представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.
После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.
16. На основании актуализированного адресного перечня по итогам ранжирования и дате поданных заявок формируется адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ, исходя из дополнительного перечня.
Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству, относящихся к дополнительному перечню, на очередной календарный год формируется в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

Приложение 1
к порядку представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в адресный
перечень многоквартирных домов
для выполнения работ
по благоустройству

В ___________________________________
(наименование управляющей организации)
от __________________________________
(указывается Ф.И.О. представителя полностью)
проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________
номер контактного телефона: ____________

Заявка

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома
____________________________________________________________________
                           (адрес многоквартирного дома)
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов для выполнения работ по благоустройству.

Приложения:
1. Заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирный дом (при наличии).
3. Схема выполнения работ по благоустройству.
4. Копия проектной документации, в том числе сметные расчеты (локальный и объектный) или предварительный расчет стоимости работ в соответствии с нормативной стоимостью.
5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

     Представитель ________________ ____________________
                        (подпись)         (Ф.И.О.)

Дата __________

Приложение 2
к порядку представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в адресный
перечень многоквартирных домов
для выполнения работ
по благоустройству

Критерии приоритетности отбора 
многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству

Наименование показателя	Баллы	
Величина доли (в %) средств заинтересованных лиц на выполнение работ,
относящихся к минимальному перечню		
0%	0	
5%	5	
10%	8	
15%	9	
20%	10	
Величина доли (в %) средств заинтересованных лиц на выполнение работ,
относящихся к дополнительному перечню		
10%	1	
20%	5	
30%	7	
40%	9	
50%	10	
Смежное расположение дворовой территории с территорией детского
учебного /дошкольного учреждения	3	
Комплексность выполнения работ совместно с благоустройством
территорий объектов:		
- дорог и внутриквартальных проездов общего пользования	1	
- ресурсоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса	2	
- многоквартирных домов, объединенных одной дворовой территорией,
или смежно расположенных территорий	1	
- с работами по капитальному ремонту многоквартирного дома	1	
Сроки проведения последнего ремонта дворовой территории:		
5-9 лет	0	
10-15 лет	1	
16-20 лет	2	
21-25 лет	3	
более 25 лет	5	

Приложение 3
к порядку представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в адресный
перечень многоквартирных домов
для выполнения работ
по благоустройству

Адресный перечень 
дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2018 - 2024 годах

N
п/п	Адрес	Вид работ	Перечень работ	
2018 год	
1	Улица Крылова, 17	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок, детской площадки	
2	Проспект Мира, 7/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
3	Улица
50 лет ВЛКСМ, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка
урн для мусора	
4	Проспект
Набережный, 64	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок,
спортивной площадки	
5	Проспект
Набережный, 66	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок,
детской площадки	
6	Проспект
Набережный, 68	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок, детской
и спортивной площадок	
7	Проспект
Набережный, 70	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок,
детской, спортивной
площадок	
8	Улица Майская, 1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок, детской площадки	
9	Улица Майская, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок,
детской площадки	
10	Улица Майская, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок, детской площадки	
11	Улица Майская, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок,
детской, спортивной
площадок	
12	Проспект Ленина, 50	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка
скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок, детской, спортивной площадок	
13	Улица
50 лет ВЛКСМ, 11а	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка скамеек, урн для мусора	
14	Улица
50 лет ВЛКСМ, 13	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
тротуаров, установка скамеек, урн для мусора	
15	Проезд
Дружбы, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек, урн для мусора	
16	Улица
Грибоедова, 4	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек, урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок, детской, спортивной площадок	
17	Улица
Быстринская, 12	минимальный
перечень	ремонт пешеходной дорожки	
2019 год	
18	Улица
Островского, 9	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора	
19	Улица
Гагарина, 10	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек,
урн для мусора	
20	Улица
Островского, 38	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек,
урн для мусора	
21	Улица
Островского, 40	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек,
урн для мусора	
22	Улица
Островского, 19	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек,
урн для мусора	
23	Проспект Мира, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора	
24	Проспект Мира, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка урн и скамеек	
25	Проспект
Набережный, 4	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров	
26	Проспект
Набережный, 4Б	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, установка
урн и скамеек	
2020 год	
27	Проспект Ленина, 42	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, водоотведения,
установка урн и скамеек	
28	Улица
Островского, 21/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, водоотведения,
установка урн и скамеек	
29	Улица Декабристов, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка
урн и скамеек	
30	Улица Декабристов, 1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка
урн и скамеек	
31	Улица Декабристов, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, установка
урн и скамеек	
32	Улица
30 лет Победы, 1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек	
33	Проспект
Пролетарский, 12	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
34	Улица
Геологическая, 24	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора	
35	Улица
Геологическая, 22/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора	
36	Улица
Энтузиастов, 47	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
37	Улица
50 лет ВЛКСМ, 8	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
38	Проспект
Пролетарский, 7/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора	
39	Улица
Университетская, 23	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка
урн и скамеек	
40	Проспект
Ленина, 65	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек,
урн для мусора	
41	Улица
30 лет Победы, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек	
42	Улица
30 лет Победы, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек	
43	Улица
Декабристов, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек,
урн для мусора	
44	Улица
Крылова, 35	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
45	Улица
Профсоюзов, 16	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора	
46	Улица Чехова, 20	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора	
	2021 год	
47	Улица Крылова, 25	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
48	Проспект
Ленина, 28	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров	
49	Улица
Югорская, 1/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения	
50	Улица
Толстого, 28	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения, установка скамеек,
урн для мусора	
51	Улица
Привокзальная, 4Б	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
52	Улица
Привокзальная, 10	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
53	Улица
Геологическая, 19	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения	
54	Улица
Игоря Киртбая, 7	минимальный
перечень	обеспечение освещения	
55	Улица
Островского, 2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
56	Улица
Островского, 6	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
57	Улица
Островского, 4	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
58	Улица
Островского, 8	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
59	Улица
Грибоедова, 13	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
60	Улица
Привокзальная, 22	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
61	Проспект Мира, 7/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
62	Проспект Мира, 9	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
63	Проспект
Пролетарский, 14	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
64	Улица
Студенческая, 21	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
65	Проспект Мира, 9/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
2022 год	
66	Улица Чехова, 10/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
67	Улица
Мелик-Карамова, 45	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
68	Улица
Мелик-Карамова, 45/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
69	Улица
Мелик-Карамова, 47/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
70	Улица
Губкина, 21	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
71	Улица Чехова, 6	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
72	Улица Чехова, 8	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
73	Улица Чехова, 10	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
74	Улица
Быстринская, 18	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
75	Улица
Быстринская, 18/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
76	Улица
Быстринская, 18/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
77	Проспект Мира, 28	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
78	Улица
Студенческая, 16	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
79	Улица
Студенческая, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
80	Улица Крылова, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
81	Улица
Геологическая, 19	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
82	Улица
Лермонтова, 13/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
83	Улица
Лермонтова, 13/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
2023 год	
84	Улица
Югорская, 38	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
85	Улица
Югорская, 38/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
86	Улица
Островского, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
87	Улица
Островского, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
88	Улица
Лермонтова, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
89	Улица
Лермонтова, 1/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
90	Улица Федорова, 61	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
91	Улица Федорова, 69	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
92	Улица Крылова, 39	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
93	Улица
Крылова, 39/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
94	Улица
Быстринская, 20	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
95	Улица
Быстринская, 20/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
96	Проспект
Комсомольский, 36	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
97	Проспект
Комсомольский, 38	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
98	Проспект
Комсомольский, 40	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
99	Проспект
Комсомольский, 11	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
100	Проспект
Ленина, 62	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
101	Проспект Мира, 1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
2024 год	
102	Улица
Привокзальная, 9	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
103	Улица
Привокзальная, 18	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
105	Улица Гагарина, 32	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
106	Улица Гагарина, 34	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
107	Улица Чехова, 4/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
108	Улица
Профсоюзов, 34/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
109	Улица
Профсоюзов, 34	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
110	Улица Федорова, 59	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
111	Проспект
Комсомольский, 20/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
112	Улица
Лермонтова, 13	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
113	Улица
Островского, 29	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
114	Улица
Мелик-Карамова, 90	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
115	Улица Югорская, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
116	Улица
Маяковского, 45/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
117	Улица
Маяковского, 47	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
118	Улица
Маяковского, 47/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
119	Проспект Мира, 5/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
120	Улица
Островского, 26/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	

Приложение 4
к порядку представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в адресный
перечень многоквартирных домов
для выполнения работ
по благоустройству

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Виды работ	
1. Ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы)	
2. Обеспечение освещения дворовых территорий	
3. Установка скамеек и урн для мусора:	

"Скамья без спинки"

"Скамья без спинки 1"

"Скамья со спинкой"

4. Установка урн:

"Урна металлическая"

"Урна для мусора"

"Урна уличная"

Приложение 2
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

1. Разработка дизайн-проекта
1.1. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
2) разработка дизайн-проекта;
3) согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
4) утверждение дизайн-проекта комиссией.
1.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
1.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется управляющей организацией в течение 20-и рабочих дней со дня уведомления управляющих организаций об утвержденном комиссией адресном перечне дворовых территорий для выполнения работ на последующий календарный год.
1.4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект может быть разработан на общую дворовую территорию.
2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
2.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома управляющая организация уведомляет представителя заинтересованных лиц о готовности дизайн-проекта дворовой территории, включенной в адресный перечень для выполнения работ, в течение двух рабочих дней со дня его изготовления.
2.2. В целях максимального учета мнений заинтересованных лиц дизайн-проект размещается на официальном портале Администрации города для обсуждения заинтересованными лицами и направления замечаний и предложений в течение 10-и дней со дня размещения на портале.
2.3. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть разработанный управляющей организацией дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения, и представить в управляющую организацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний управляющая организация направляет дизайн-проект в департамент. Департамент передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
2.4. После обсуждения дизайн-проект утверждается комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
2.5. Дизайн-проект разрабатывается в трех экземплярах.
2.6. По одному экземпляру утвержденного дизайн-проекта хранится у представителя заинтересованных лиц и в управляющей организации. Третий экземпляр направляется в департамент.
2.7. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень для выполнения работ в последующем календарном году в пределах предусмотренного бюджетного финансирования, утверждаются ежегодно в срок до 01 декабря года, предшествующего году проведения благоустройства объектов с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в адресный перечень для выполнения работ.

Приложение 3
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее - порядок)

1. Термины и определения, применяемые в настоящем порядке:
- форма трудового участия - неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- форма финансового участия - привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц.
2.1. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц не является обязательным условием для выполнения работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, и устанавливается по решению общего собрания заинтересованных лиц.
2.2. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.
2.3. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.
2.4. На общем собрании собственников многоквартирного дома обсуждаются условия о трудовом участии заинтересованных лиц в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
2.5. Трудовое участие заинтересованных лиц может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации:
- субботники;
- подготовка дворовой территории к началу работ;
- участие в строительных работах - снятие старого оборудования,
установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
- участие в озеленении территории-высадка растений, создание клумб, уборка территории.
2.6. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются непосредственно в многоквартирных домах в виде информационных стендов.
2.7. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо управляющая организация представляет в департамент соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видеоматериалов.
2.8. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом, в объеме, установленном пунктами 2, 3 порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
2.9. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории управляющая организация использует имеющиеся расчетные счета в банках (кредитных организациях). В случае отсутствия таких расчетных счетов управляющая организация открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20-и миллиардов рублей, либо в органах казначейства и размещает реквизиты на официальном сайте управляющей организации.
2.10. Заинтересованные лица, принявшие решение о финансовом участии в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного дома.
2.11. Финансовое участие заинтересованных лиц может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.
2.12. Управляющая организация осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 20-го рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.
3. Условия аккумулирования и расходования средств.
3.1. Информацию о суммах, поступивших (поступающих) денежных средств, управляющая организация размещает (обновляет) на своем официальном сайте ежемесячно с указанием адресов многоквартирных домов.
3.2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
4. Контроль за соблюдением условий порядка.
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации города и орган муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством в рамках проверки целевого использования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
4.2. Управляющая организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 4
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, рассчитана на основании проверки достоверности сметной стоимости работ по объектам-аналогам.

N
п/п	Наименование
вида работ	Перечень
работ	Единица
измерения
объема
работ	Минимальная цена
за единицу работ (руб.)	Максимальная цена
за единицу работ (руб.)	
1	Ремонт дворовых
проездов	минимальный	кв. метр	2450	3400	
	Ремонт тротуаров,	минимальный	кв. метр	2500	2825	
2	пешеходных дорожек, площадок	дополнительный				
3	Оборудование автомобильных парковок	дополнительный	кв. метр	2580	3400	
4	Обустройство ливневой канализации (дренажной системы)	минимальный	м.п.	12000	21500	
5	Обеспечение освещения дворовой территории
(в том числе: прокладка кабеля с земляными
работами, установка стальных опор с устройством фундаментов, навеска светильников, монтаж оборудования, шкафа управления)	минимальный	1 опора	52400	110 000	
6	Установка ограждения	дополнительный	м.п.	1335	3001	
7	Установка скамеек	минимальный	шт.	6534	9630	
8	Установка урн	минимальный	шт.	2800	3500	
9	Оборудование детских площадок	дополнительный	кв. метр	5332	8220	
10	Оборудование
спортивных площадок	дополнительный	кв. метр	5500	12000	
11	Озеленение	дополнительный	кв. метр	580	779	
12	Разработка
дизайн-проекта		1 ед.	50 000	180 000	

Для определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий применяются сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов.
Сметные расчеты выполняются в программном комплексе "Гранд-смета", в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 с применением федеральных единичных расценок в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2014 N 245-п с переводом в текущий уровень цен по индексам, разработанным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для оборудования - по данным Министерства строительства России на момент проектирования.
Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
Нормы накладных расходов принимаются по видам работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним" МДС 81-34.2004.
Сметную прибыль принимают согласно "Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве" МДС 81-25.2001 по видам строительных работ.
Для учета влияния условий производства ремонтных работ возможно применение поправочных коэффициентов. Обоснование по применению коэффициентов должны быть отражены проектными решениями.
Стоимость материальных ресурсов определяется:
- согласно Федеральному сборнику сметных цен;
- по ценам поставщика (только в случае отсутствия или несоответствия уровня цен в ценниках с применением индексов пересчета текущему уровню стоимости).
Стоимость материальных ресурсов не должна превышать средний уровень текущих цен на аналогичные материалы в регионе. Цены поставщиков должны быть подтверждены первичными документами: прайс-листами или коммерческими предложениями. Расход материалов должен соответствовать нормативному (в соответствии с государственными элементными сметными нормами на строительные работы и строительными нормами, и правилами) либо учитывать норму расхода в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
В сметную стоимость благоустройства дворовых территорий не включаются затраты на строительство временных зданий и сооружений в связи с тем, что при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий титульные временные здания и сооружения не возводятся (перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и сооружениям согласно приложению 2 к ГСНр 81-05-01-2001. Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и сооружения, включающие складские помещения и навесы при объекте ремонта, кладовые, сооружения, приспособления, устройства по технике безопасности и прочее, учтены в составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные работы (раздел III приложения 6 к МДС 81-34-2004).
Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость учитываются в размере 20% от стоимости работ в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выполнение работ или приобретение оборудования по стоимости, превышающей максимально нормативную, допускается при наличии в протоколе общего собрания собственников помещений дома решения о возложении на собственников помещений многоквартирного дома затрат, превышающих максимально нормативную стоимость.

Приложение 5
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок 
отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территории

1. Термины и определения, применяемые в настоящем порядке:
- отбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории - способ определения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, который осуществляется по итогам конкурса, обеспечивающий привлечение наиболее квалифицированной организации;
- заказчик - управляющая организация;
- договор на выполнение работ - договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территории;
- организатор отбора - управляющая организация;
- конкурсная комиссия - временный орган, формируемый организатором отбора для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в отборе исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий;
- участник отбора - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность, составляющую предмет отбора, и соответствующий требованиям, указанным в конкурсной документации, претендующий на заключение договора на выполнение работ;
- предмет отбора подрядной организации - право на заключение договора на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
- конкурсная документация по отбору подрядной организации - документы, содержащие требования и критерии оценки участников отбора подрядной организации по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта, условиях и процедурах отбора подрядной организации, основных условиях договора на выполнение работ;
- заявка на участие - заявка юридического лица или индивидуального предпринимателя на участие в отборе исполнителя работ по благоустройству дворовой территории, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации и содержащая предложения по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий;
- протокол отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территории - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору исполнителя работ по благоустройству дворовой территории.
1.1. Начальная (максимальная) цена определяется на основании подготовленной и проверенной проектной документации:
- выбор исполнителя работ по изготовлению проектной документации осуществляется на основании запроса предложений от трех исполнителей работ. Выполнение работ проводится в организации, предоставившей предложение, содержащее наименьшую цену;
- проверка смет на достоверность обоснования цены осуществляется на основании запроса предложений от трех исполнителей работ. Выполнение работ проводится в организации, предоставившей предложение, содержащее наименьшую цену.
Данная норма применяется для проектной документации, изготавливаемой с 01.01.2018.
1.2. Привлечение организатором отбора юридических лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем проведения открытого конкурса.
1.3. Членам конкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции между участниками открытого конкурса. Одному или нескольким участникам открытого конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
1.4. В конкурсной документации устанавливается требование о внесении участником открытого конкурса денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет заказчика. При этом размер обеспечения конкурсной заявки не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора подряда. Указанное требование в равной мере распространяется на всех участников соответствующего открытого конкурса.
После заключения договора подряда денежные средства, внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет заказчика участниками открытого конкурса, возвращаются им организатором конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.
1.5. В зависимости от вида работ и (или) услуг в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников открытого конкурса к открытому конкурсу.
2. Функции организатора открытого конкурса.
Организатор отбора по проведению отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет обслуживающую управляющую организацию, которая:
2.1. Принимает решение о проведении открытого конкурса.
2.2. Определяет:
- предмет открытого конкурса;
- срок проведения открытого конкурса;
- место, дату, время начала и окончания приема конкурсных заявок.
2.3. Формирует и участвует в работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса.
2.4. Разрабатывает конкурсную документацию.
2.5. Оформляет извещение о проведении открытого конкурса и публикует ее в соответствии с разделом 3 настоящего порядка.
2.6. Обеспечивает опубликование информации об открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 3 настоящего порядка.
2.7. Вносит изменения в конкурсную документацию.
2.8. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.
2.9. Проводит открытый конкурс, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в соответствии с настоящим порядком.
2.10. Оповещает в письменном виде победителя открытого конкурса.
2.11. Заключает договор на выполнение работ с победителем открытого конкурса.
2.12. Направляет информацию о результатах конкурса в орган местного самоуправления.
2.13. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок.
2.14. Осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с заключенным договором подряда и законодательством Российской Федерации.
2.15. Участвует в приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг.
3. Порядок опубликования информации об открытом конкурсе.
Организатор отбора публикует сообщение о проведении отбора подрядной организации на официальном сайте управляющей организации не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявки на участие в отборе.
Сообщение о проведении отбора подрядной организации должно содержать следующие сведения:
- время, место проведения отбора подрядной организации, начальную цену;
- наименование заказчика организатора отбора подрядной организации;
- характеристику объекта с указанием вида работ;
- сроки выполнения работ;
- требования к участникам отбора;
- порядок получения документации по отбору;
- порядок, место и срок подачи заявок на участие;
- условия договора, заключаемого по результатам торгов;
- иную информацию, необходимость представления которой определил организатор отбора.
4. Конкурсная комиссия.
4.1. Конкурсная комиссия формируется организатором открытого конкурса за десять календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.
4.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители организатора открытого конкурса соответствующего органа местного самоуправления.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представитель собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, определенном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, представитель общественной организации, иные лица по решению организатора открытого конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
- рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок;
- определение победителя открытого конкурса или принятие иного решения об итогах открытого конкурса в соответствии с настоящим порядком.
4.4. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в порядке и в сроки, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим порядком.
4.5. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, определяемый организатором открытого конкурса. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии ее заседание проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, определяемый организатором открытого конкурса из числа членов конкурсной комиссии.
4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.
4.7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
4.8. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется секретарем конкурсной комиссии в течение пяти календарных дней с даты заседания конкурсной комиссии.
4.9. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии):
- возглавляет конкурсную комиссию;
- руководит деятельностью конкурсной комиссии;
- несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию функций;
- осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим порядком.
4.10. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в решении всех вопросов, входящих в функции конкурсной комиссии;
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
- выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии (заместителя председателя - в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии), решения конкурсной комиссии.
4.11. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 3 настоящего порядка;
- извещает членов конкурсной комиссии о дате ее заседания путем направления уведомлений не позднее чем за пять календарных дней до указанной даты;
- уведомляет в письменном виде участников открытого конкурса о принятом решении конкурсной комиссии в течение пяти календарных дней с момента принятия такого решения путем подготовки и направления уведомлений.
4.12. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках открытого конкурса и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов открытого конкурса. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками открытого конкурса во время процедур проведения открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
5. Порядок подачи и рассмотрения конкурсных заявок, определения итогов открытого конкурса.
5.1. Требования к порядку подачи конкурсных заявок, адрес, по которому происходит прием конкурсных заявок, а также даты начала и окончания приема конкурсных заявок (далее - срок подачи конкурсных заявок) указываются в конкурсной документации.
5.2. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
5.2.1. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц).
5.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица).
5.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - индивидуального предпринимателя (доверенность, заверенная в установленном законодательством порядке).
5.2.4. Полученные не ранее чем за один месяц до дня публикации извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с разделом 3 настоящего порядка:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
5.2.5. Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
5.2.6. Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса установленным в конкурсной документации требованиям и условиям:
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, заверенная участником открытого конкурса);
- заверенные копии документов о наличии специальных квалификационных требований для допуска участников открытого конкурса к участию в открытом конкурсе в случае определения в конкурсной заявке таких требований;
- нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ;
- заверенные копии документов, подтверждающие опыт работы персонала по строительным специальностям (копии трудовых книжек);
- копии документов, подтверждающих опыт работы организации по успешно завершенным объектам за последний год по видам работ, в том числе не подтвержденных документально, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами.
5.3. Конкурсные заявки, поданные участниками открытого конкурса, а также конверты с изменениями к ним регистрируются секретарем конкурсной комиссии с указанием даты и времени поступления.
5.4. Участник открытого конкурса вправе отозвать конкурсную заявку не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии.
5.5. Конкурсные заявки, а также конверты с изменениями к ним хранятся в сейфе или в помещении организатора открытого конкурса с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор открытого конкурса.
5.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определение итогов открытого конкурса производятся на заседании конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии должно состояться не ранее чем через 15-и и не позднее чем через 30-и календарных дней после опубликования в средствах массовой информации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении открытого конкурса. Датой заседания конкурсной комиссии не может быть выходной или праздничный день. Заседание конкурсной комиссии проходит в пределах рабочего времени организатора, открытого конкурса.
5.7. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор открытого конкурса переносит дату заседания конкурсной комиссии, но не более чем на десять календарных дней. В этом случае организатор открытого конкурса публикует объявление о переносе даты заседания конкурсной комиссии в том же источнике, в котором была размещена конкурсная документация, с указанием причин такого переноса и новой даты заседания конкурсной комиссии. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не более одного раза, непозднее трех дней, предшествующих дате, с которой начинается прием конкурсных заявок, указанной в конкурсной документации.
5.8. Заседание конкурсной комиссии проходит непрерывно за исключением времени, назначенного для отдыха, которое не может составлять более 60-и минут. В случае если конкурсная комиссия в течение рабочего времени не рассмотрела назначенные вопросы, заседание конкурсной комиссии переносится на другой рабочий день.
5.9. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на ней могут присутствовать представители всех участников открытого конкурса.
5.10. Конкурсные заявки, поступившие с пропуском установленного в конкурсной документации срока подачи конкурсных заявок, не принимаются к рассмотрению.
5.11. Конверты с конкурсными заявками и конверты с изменениями к ним вскрываются в порядке их регистрации. Председатель конкурсной комиссии или секретарь конкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую информацию по каждой вскрытой конкурсной заявке:
- наименование участника открытого конкурса;
- должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
- наличие документа (или заверенной в установленном порядке его копии), подтверждающего обеспечение заявки;
- предлагаемые участником открытого конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника открытого конкурса).
5.12. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
5.13. Для участия в открытом конкурсе не допускаются участники открытого конкурса:
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- имеющие просроченную задолженность перед каким-либо бюджетом бюджетной системы Российской Федерации или государственным внебюджетным фондом;
- находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- не представившие документы, предусмотренные подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего порядка, в установленный конкурсной документацией срок подачи конкурсных заявок;
- не соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, а в случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, - не имеющие свидетельства о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией;
- имеющие в представленных с конкурсной заявкой документах сведения, которые не соответствуют конкурсной документации;
- не перечислившие денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет организатора отбора открытого конкурса.
5.14. В случае отказа в допуске к участию в открытом конкурсе секретарь конкурсной комиссии в течение пяти дней со дня принятия такого решения направляет участнику открытого конкурса письменное уведомление с указанием причин отказа.
5.15. Конкурсные заявки участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий, предложенных участниками открытого конкурса, и определения победителя открытого конкурса.
5.16. Для определения лучших условий для выполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим критериям:
- цена договора подряда (максимальное количество баллов - 40), при этом цена договора подряда, предложенная в конкурсной заявке, может быть ниже не более чем на 10 процентов от цены договора подряда, установленной в конкурсной документации;
- срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 30);
- квалификация участника открытого конкурса (максимальное количество баллов - 20);
- наличие производственной базы (максимальное количество балов - 10);
- максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию.
5.17. Оценка по критерию "квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по четырем подкритериям:
- финансовая устойчивость участника конкурса - финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (на 01 января предшествующего календарного года и на 01 апреля, на 01 июля, на 01 октября текущего календарного года) (форма 1, форма 2), расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности к форме 1; расшифровка основных средств к форме 1) (максимальное количество баллов - 10);
- опыт работы (количество успешно завершенных объектов за последний год по видам работ, в том числе не подтвержденных документально, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами) (максимальное количество баллов - 5);
- квалификация персонала (количество в штате квалифицированного персонала по строительным специальностям) (максимальное количество баллов - 5).
5.18. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
Чем меньше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по критериям "Цена договора подряда", "Срок выполнения работ" относительно значений показателей по тем же критериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса. Чем больше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей и по подкритериям "Финансовая устойчивость", "Опыт работы" и "Квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса.
5.19. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов; далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "Цена договора подряда", затем - "Срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.
5.20. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших конкурсных заявок в день заседания определяет победителя и принимает решение об итогах открытого конкурса.
5.21. Конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;
- если всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
- если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе.
5.22. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса, а также с решением конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся должен быть составлен в течение пяти календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и размещен на официальном сайте организатора открытого конкурса в 5-дневный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
5.23. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах открытого конкурса, а также о признании открытого конкурса несостоявшимся оформляется и направляется секретарем конкурсной комиссии участникам открытого конкурса в течение пяти дней со дня принятия такого решения.
5.24. Договор подряда заключается организатором открытого конкурса с победителем открытого конкурса.
Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса обязан передать победителю открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке.
5.25. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда, не заключил такой договор в течение 10-и рабочих дней со дня направления ему проекта договора, в этом случае заключается договор подряда с участником открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
5.26. Если участник открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, не заключил такой договор в течение 10-и рабочих дней со дня направления ему проекта договора, то проводится повторный открытый конкурс.
5.27. В случае если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту конкурсную заявку. Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке. В случае уклонения такого участника открытого конкурса от заключения договора подряда проводится повторный открытый конкурс.
5.28. Результаты конкурса, а также действия организатора конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Подаваемая участником отбора заявка на участие (приложение 1 к настоящему порядку) должна содержать следующую информацию:
- фирменное наименование (наименование) претендента на участие в конкурсе, сведения об организационно-правовой форме;
- юридический и почтовый адрес, номер контактного телефона (факс), адрес электронной почты;
- предложение о сроках о выполнения работ;
- предложение о цене договора подряда;
- об опыте работы и квалификации сотрудников организации, состоящих в штате;
- информацию о финансовой устойчивости претендента на участие в конкурсе;
- сведения, подтверждающие, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, а также сведения о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:
- о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;
- об основных направлениях деятельности участника отбора;
- о наличии квалифицированных работников;
- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ;
- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);
- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение соответствующих видов работ);
- об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);
- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года;
- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них лицензий на выполнение соответствующих видов работ;
- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора.
8. По мере подачи заявок на участие конкурсная комиссия рассматривает их на соответствие требованиям, установленным документацией по отбору подрядной организации.
9. Конкурсная комиссия.
9.1. Конкурсная комиссия формируется организатором отбора за десять календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.
9.2. В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители Администрации города, собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, общественной организации, иные лица по решению организатора отбора.
9.3 Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, определяемый организатором отбора. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии ее заседание проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, определяемый организатором отбора из числа членов конкурсной комиссии.
9.4. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.
9.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
9.6. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии).
9.7. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках отбора и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов отбора. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками отбора во время процедур проведения отбора за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
10. После окончания приема заявок на участие конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в целях определения победителя отбора подрядной организации в течение трех дней.
Конкурсная комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации (приложение 2 к настоящему порядку).
Общее максимальное количество баллов по четырем критериям определяется в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 приложения 2 к настоящему порядку.
11. Победителем в отборе подрядной организации признается участник отбора, заявка на участие которого по оценке конкурсной комиссии наиболее соответствует документации по отбору подрядной организации. Победителю отбора подрядной организации присваивается порядковый номер. Остальным участникам отбора по мере соответствия их заявок на участие требованиям документации по отбору подрядной организации присваиваются номера в порядке возрастания.
12. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие либо все поданные заявки на участие не подлежат рассмотрению. После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организации и на определенных в ней условиях.
13. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие конкурсной комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации. После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома на условиях поданной им заявки на участие.
14. Заказчик и подрядная организация, выигравшая конкурс, подписывают протокол заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации в день проведения заседания конкурсной комиссии, который имеет силу договора.
15. В протоколе заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации указываются:
- выполняемые работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (краткое описание);
- наименования и адреса всех участников отбора подрядной организации, подавших заявки на участие;
- перечень участников отбора, заявки которых конкурсной комиссией не рассматривались, и причины не рассмотрения таких заявок;
- определение соответствия требованиям документации по отбору подрядной организации поданных заявок на участие и обоснование данного решения;
- наименование победителя отбора подрядной организации.
16. После утверждения протокола заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.
17. Организатор отбора в трехдневный срок после утверждения протокола заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации направляет победителю отбора уведомление с предложением о заключении договора на выполнение работ.
18. Договор на выполнение (приложение 3 к настоящему порядку) заключается в срок, установленный документацией по отбору.
19. Если победитель отбора в установленный документацией по отбору срок не заключает с заказчиком договор на выполнение работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с другим участником отбора подрядной организации, заявка на участие которого по своему соответствию требованиям документации по отбору подрядной организации признана следующей за заявкой на участие победителя отбора.

Приложение 1
к порядку отбора
исполнителя работ
по благоустройству
дворовой территории

Заявка 
на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории

Полное и сокращенное наименование участника отбора:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено)
и дата смены наименования:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации участника отбора:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_________
Дата
____________________
Подпись руководителя

МП

Приложение 2
к порядку отбора
исполнителя работ
по благоустройству
дворовой территории

Ведомость 
оценки предложения подрядной организации

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии:
____________________________________________________________________
Наименование организации: ___________________________________________
Адрес многоквартирного дома: _________________________________________
Дата проведения отбора:______________________________________________

N
п/п	Критерии отбора	Максимальное количество
баллов*	Набранное количество баллов	Примечания
и рекомендации**	
1	Квалификационный
состав специалистов участника отбора				
2	Наличие производственной базы
(техническая
оснащенность)				
3	Цена договора				
4	Сроки выполнения
работ				

Примечания:
*цена договора, предложенная участником открытого конкурса, не может быть ниже более чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.
Критерий оценивается по предложенной в заявке участника открытого конкурса цене договора;
**в примечаниях рекомендуется учитывать стаж и опыт работы по годам в сфере благоустройства (асфальтирования) дворовых территорий.

Итоговая ведомость 
оценки предложения подрядной организации

Адрес многоквартирного дома: ____________________________________
Дата проведения отбора: __________________________________________

Ф.И.О.
члена
конкурсной
комиссии	Количество баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии	Комментарии	
	наименование участника 1	наименование участника 2	наименование участника 3		

					
Общая сумма
баллов, выставленных членами конкурсной
комиссии					
Количество набранных
баллов*					

Примечание: *общая сумма баллов, выставленная всеми членами конкурсной комиссии ( на число членов конкурсной комиссии = Количество набранных баллов).
Подписи членов конкурсной комиссии:
__________________________________   ____________________
__________________________________   ____________________
__________________________________   ____________________
__________________________________   ____________________

Таблица 1

Балльная оценка 
ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

Критерий	Максимальное количество
баллов	Результат
ранжирования заявок	Присваиваемое
количество
баллов	
Цена договора	40	1	40	
		2	30	
		3	20	
		4	10	
		5 и более	0	

Таблица 2

Балльная оценка 
ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"

Критерий	Максимальное количество
баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое
количество
баллов	
Срок
выполнения работ	30	1	30	
		2	25	
		3	20	
		4	10	
		5 и более	0	

Таблица 3

Начисление штрафных санкций 
по подкритериям критерия "Квалификационный состав специалистов участника отбора"

Критерий	Максимальное
количество
баллов	Подкритерии	Показатель
подкритерия (ед.)	Количество штрафных баллов	
Квалификационный
состав специалистов
участника отбора	20	опыт работы (количество успешно
завершенных* объектов-
аналогов**
за последний год)	2 и более	0	
			1	5	
			0	10	
		квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)	2 и более
с опытом
работы более
10 лет
и стажем
работы
в компании
более 2 лет	0	
			2 и более
с опытом
работы
более 5 лет	5	
			в остальных
случаях	10	
		соблюдение техники
безопасности (количество несчастных случаев
при производстве работ за последние 2 года)	0	0	
			1	5	
			2 и более	10	
		сведения
об удовлетворенных
исках, предъявленных участнику конкурса,
об
исполнении договорных обязательств
по договорам подряда
за последние 2 года	0	0	
			1	5	
			2 и более	10	

Примечания:
*под успешно завершенными объектами понимаются объекты благоустройства, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда;
**под объектом-аналогом понимается объект благоустройства, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ;
***под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее пяти лет.

Таблица 4

Балльная оценка 
ранжированных заявок по критерию "Наличие производственной базы"

Критерий	Максимальное количество
баллов	Результат
ранжирования
заявок	Присваиваемое
количество
баллов	
Наличие производственной базы	10	1	10	
		2	5	
		3	0	

Приложение 3
к порядку отбора
исполнителя работ
по благоустройству
дворовой территории

Форма примерного договора 
подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

"____" ___________ 20__ года
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
                 (полное наименование заказчика)
в лице ________________________________________________________, действующего на основании _____________________ (далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству __________________ (далее - работы) территории многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________________________________, в соответствии с технической, проектной и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет_____________ рублей (указывается цена предложения победителя отбора или конкурса и стоимость работ цифрой и прописью), в том числе НДС __________ рублей (если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то делается запись "не облагается").
Стоимость по видам работ составляет:
________________________________________________________ рублей,
                            (вид работ)
_________________________________________________________рублей,
                           (вид работ)
_________________________________________________________рублей.
                           (вид работ)
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _____________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________
N __________ от "___" _______20__ г. (указывается протокол об итогах конкурса на право заключения договора).

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является ___________________ (указывается способ обеспечения: банковская гарантия, залог денежных средств или иные способы обеспечения обязательств, предусмотренные законодательством) на сумму ______________ рублей (не менее 10% общей стоимости Договора, в случае если им предусмотрена выплата аванса, то не менее размера авансового платежа). Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ___________________ (указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом обеспечения исполнения обязательств) на сумму __________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении благоустройства по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по благоустройству территории объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере _____% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ______________________ рублей выплачивается в течение семи рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами (если благоустройство включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре может не предусматриваться).
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании исполнительной документации, предоставленной в полном объеме (проекта производства работ, с приложением календарного графика выполнения работ, актов освидетельствования скрытых работ сертификатов, соответствия (декларации о соответствии) применяемых материалов, технических паспортов, подтверждающих качество и срок годности материалов, протокола испытания вырубки асфальтобетона, актов и исполнительных схем на выполнение демонтажных работ, документов, подтверждающих вывоз строительного мусора с приложением транспортной схемы. Надлежащим образом оформленных журналов КС-6, КС-6а. Исполнительная документация представляется в двух экземплярах: в бумажном исполнении и на электронном носителе, акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Платежи на расчетный счет Подрядчика осуществляются по мере поступления денежных средств из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут в виде субсидий, выделенных Заказчику на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и средств собственников.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ___________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
4.2. Срок окончания работ: не позднее "____" __________20___года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение ______________ дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, исполнительную документацию.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1 настоящего Договора.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ.
6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя на выполнение функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
____________________________________________________________________
           (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".
7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна составлять не более 50% от стоимости всех работ по Договору.
7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2. Подрядчик обязан не позднее чем за 10 календарных дней до даты планируемого завершения работ письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке работу рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. При обнаружении комиссией в ходе приемке недостатков (дефектов) в выполненной работе и/или невыполненных работ (полностью или частично) составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов), иных нарушений и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты) и нарушения своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, после устранения всех недостатков (дефектов).
8.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора.
8.5. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее двух дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на пять рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора) Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического устранения нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 настоящего Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящего Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме, с предоставлением обосновывающих документов, подтверждающих наступление форсмажорных обстоятельств.
12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлились более _____________ (указать срок), то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за ___________ (указать количество) календарных дней. В этом случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
12.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Порядок расторжения договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае нарушений Подрядчиком следующих условий Договора:
13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.
13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение десяти дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала Работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Договора Заказчик направляет за ________ (указать количество) календарных дней Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение десяти дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение десяти дней.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

15.1.___________________________________________________________
_______________________________________________________________
(рекомендуется указывать, что календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком; оплата Подрядчиком за использование поставляемых энергоресурсов на возводимые временные здания и сооружения осуществляется за счет собственных средств; обязанность Подрядчика по страхованию объекта строительства в соответствии со статьей 742 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: один экземпляр Заказчику, один экземпляр Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
(указывается техническая и сметная документация по каждому виду работ)

18. Адреса и реквизиты сторон

18.1. Заказчик: __________________________________________________
Местонахождение: _______________________________________________
Реквизиты: _____________________________________________________
18.2. Подрядчик: ________________________________________________
Местонахождение: _______________________________________________
Реквизиты: _____________________________________________________
Подписи сторон:

Заказчик	Подрядчик	
"_____" ____________ 20____г.	"_____" ___________ 20____ г.	
М.П.	М.П.