Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2019 г. N 1286 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.12.2017 N 11725 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы"
Постановление Администрации г. Сургута от 22 февраля 2019 г. N 1286 
"О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.12.2017 N 11725 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города", от 10.01.2017 N 01 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города", от 08.06.2017 N 963 "О разработке муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы":
1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 N 11725 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" (с изменениями от 13.02.2018 N 1054, 16.04.2018 N 2577, 19.04.2018 N 2684, 18.06.2018 N 4540, 15.08.2018 N 6196, 18.09.2018 N 7137, 28.09.2018 N 7429, 07.12.2018 N 9432) следующие изменения:
1.1. В заголовке и тексте постановления слова "на 2018 - 2030 годы" заменить словами "на период до 2030 года".
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению "Наш город" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города	А.Р. Пелевин	

Приложение
к постановлению Администрации города
от 22 февраля 2019 г. N 1286

Муниципальная программа
"Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"

Раздел I. Общие положения

1. Муниципальная программа городского округа город Сургут "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 N 226-п "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития", от 05.10.2018 N 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации).
Муниципальная программа направлена на создание комфортных условий для проживания населения, а также решение существующих проблем в области экологии городской среды, улучшение экологической ситуации в городе.
Комплексная цель программы: создание комфортной городской среды на территории города Сургута.
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на реализацию задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, вектора "Благоустройство и охрана окружающей среды" направления "Городская среда".
2. В рамках муниципальной программы реализуются четыре подпрограммы:
1) благоустройство общественных территорий;
2) обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
3) организация мероприятий по охране окружающей среды;
4) обустройство, использование, защита и охрана городских лесов.
2.1. Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий".
Цель подпрограммы: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования.
Проблемы, препятствующие устойчивому развитию благоустройства городской среды:
- высокая плотность застройки территории города;
- отсутствие благоустройства либо недостаточный уровень благоустройства зон отдыха и территории вдоль водных объектов (водохранилище реки "Сайма");
- неполное выполнение работ по благоустройству на отдельных территориях в предыдущие годы;
- особенности рельефа местности (высокий уровень грунтовых вод, наличие зон залегания торфа);
- низкий уровень социальной культуры и ответственности населения города за состояние благоустроенной городской среды.
В целом реализация мероприятий программы позволит повысить уровень благоустройства городских территорий общего пользования и создать условия для комфортного проживания граждан.
2.2. Подпрограмма "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов".
Цель подпрограммы: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблем должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
2.3. Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды".
Проблемой в работе по обеспечению экологической безопасности является ежегодное увеличение объема несанкционированных свалок, которое напрямую зависит от увеличения объемов потребления товаров и услуг и, как следствие, увеличения объемов образующихся отходов. На сегодняшний день контрольные функции в отношении малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами сведены к минимуму.
Также проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является их возобновляемость в местах, где невозможно ограничить доступ недобросовестным предпринимателям и физическим лицам, нежелающим платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированный полигон.
Низкий уровень экологической культуры населения, позиция "временщика" значительно усложняют работу по созданию комфортных и экологически безопасных условий для проживания горожан и отчасти обусловлены недостаточным уровнем информированности населения в области охраны окружающей среды.
2.4. Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов".
В условиях активного развития города, массовой застройки, увеличения численности населения, а также некоторых существующих природных факторов (болотистость местности, воздействие низких температур и тому подобное) негативное влияние на леса, находящиеся в границах городского округа город Сургут, ежегодно увеличивается.
Для эффективного обустройства, использования, защиты и охраны городских лесов разработан лесохозяйственный регламент городских лесов города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 07.10.2010 N 5154.
Общая площадь городских лесов согласно материалам лесохозяйственного регламента составляет 4 445 га.
С целью выявления нарушений норм лесного законодательства (незаконная рубка леса, самовольный захват лесных земель, несанкционированные свалки мусора) и охраны лесов от пожаров осуществляется ежедневное патрулирование специалистами отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" территории городских лесов, дачных кооперативов и организаций, базирующихся на территории городских лесов, на площади 4 445 га.
Ежегодный объем работ по санитарным рубкам и рубкам по очистке леса от захламленности определен лесохозяйственным регламентом и составляет 281,0 га.
Ежегодно проводятся санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел II. Программные мероприятия и механизм реализации муниципальной программы

1. Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы представлены в таблице 1 настоящей муниципальной программы.
2. Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в таблице 2 настоящей муниципальной программы.
3. Информация о Положении по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов представлена в приложении к настоящей муниципальной программе.

Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы 
национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города

На основании пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" предусмотрено участие муниципального образования город Сургут в портфеле проектов "Экология".
В рамках осуществления цели портфеля проектов в подпрограмму "Организация мероприятий по охране окружающей среды" внесено мероприятие "Сохранение уникальных водных объектов путем очистки от бытового мусора берегов водных объектов в границах населенных пунктов".
Информация о реализуемых проектах представлена в таблице 3 настоящей муниципальной программы.

Раздел IV. Информация о механизме реализации 
муниципальной программы и система организации контроля за исполнением муниципальной программы

1. Механизм реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" является управление по природопользованию и экологии Администрации города, соадминистраторами - департамент городского хозяйства Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Ответственным за реализацию подпрограмм "Благоустройство общественных территорий"; "Организация мероприятий по охране окружающей среды"; "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" является управление по природопользованию и экологии Администрации города.
Ответственным за реализацию подпрограммы "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" является департамент городского хозяйства Администрации города.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу экологии и природопользования. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов муниципальной программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается управлением по природопользованию и экологии Администрации города, совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства Администрации города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы, в соответствии с разделом 8 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Реализация мероприятий по подпрограммам "Благоустройство общественных территорий", "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" осуществляется путем предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии со статьями 78, 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также путем предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда".
2. Ответственность администратора и соадминистраторов программы.
Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- достижение показателей результатов реализации программы как по годам, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
Отчет администратора об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм представляется ежегодно в департамент финансов в соответствии с разделом 11 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор, обработку, анализ статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов, аналитической информации о реализации мероприятий программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы для принятия управленческих решений.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору, согласно пункту 2 раздела 11 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. Администратор представляет годовой отчет об исполнении программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторы представляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации программы в сроки и по формам, установленным администратором.
3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Этапы
исполнения
муниципальной программы	Куратор
муниципальной
программы	Администратор
муниципальной
программы	Соадминистратор
муниципальной программы	
			департамент
городского
хозяйства
Администрации города	департамент
архитектуры
и градостроительства
Администрации
города	
Планирование
целей, задач,
мероприятий
муниципальной программы	утверждение	1. Разработка
муниципальной программы.
2. Разработка
подпрограмм:
- "Благоустройство общественных территорий";
- "Организация мероприятий
по охране окружающей среды";
- "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов"	разработка
подпрограммы "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов"	разработка
мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных
территорий", в рамках
компетенции
департамента	
Достижение
установленных
целей и задач
муниципальной программы,
внесение
изменений	контроль	контроль	контроль	
Внесение
изменений в течение срока
реализации
муниципальной программы	контроль	подготовка
проекта муниципального правового акта
о внесении
изменений в муниципальную программу	своевременное предоставление
Администратору актуальной
информации, необходимой
для внесения изменений
в программу	
Представление
отчетов
об исполнении
муниципальной программы	контроль	подготовка
сводного отчета по реализации
муниципальной программы	подготовка
отчета
по реализации
муниципальной программы в части
подпрограммы "Обеспечение благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов"	подготовка
отчета в части реализации
мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных
территорий",
в рамках
компетенции
департамента	

Приложение
к муниципальной программе
"Формирование комфортной
 городской среды на период
до 2030 года"

Положение
 по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Раздел I. Общие положения

1. Организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-п, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169.
2. Для целей положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - положение) используются следующие понятия:
- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (работы по ремонту дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, по установке скамеек и урн для мусора), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа (далее - минимальный перечень видов работ по благоустройству);
- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (работы по оборудованию детских игровых и (или) спортивных площадок, оборудованию автомобильных парковок (парковочные места), контейнерных площадок для бытовых отходов, установке велосипедных парковок (парковочных мест), оборудованию площадок для выгула собак, озеленению дворовых территорий, устройству пешеходных дорожек и ограждений, установке элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), финансируемых за счет средств муниципального образования, привлеченных средств (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);
- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
- софинансирование - долевое участие бюджетных средств (федеральных, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) и заинтересованных лиц;
- средства собственников помещений дома - средства собственников помещений дома, средства, полученные от использования (аренды) общего имущества в доме, или иные внебюджетные средства, источники которых не противоречат законодательству;
- целевые средства - бюджетные средства, выделенные из бюджета муниципального образования либо из бюджета автономного округа, направленные на выполнение работ, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- адресный перечень дворовых территорий - перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых планируется выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на указанный период;
- дизайн-проект благоустройства дворовой территории - текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта, подготовленного в зависимости от вида и состава планируемых работ в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде (изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению), и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, утвержденный комиссией;
- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- управляющая организация - организация, осуществляющая в соответствии с действующим законодательством управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме - уполномоченный орган по открытию счетов для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ, а также выполняющий функции технического надзора и организатора выбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- дирекция - муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" - уполномоченный орган, осуществляющий проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по благоустройству дворовых территорий, перечисление средств получателям субсидии;
- комиссия - общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" - уполномоченный орган, состав и положение о деятельности которой утверждены распоряжением Администрации города от 10.03.2017 N 339;
- департамент - департамент городского хозяйства - структурное подразделение Администрации города, ответственное за организацию работ по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Раздел II. Порядок и условия проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.
2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящему положению.
3. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.
4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, приведена в приложении 4 к настоящему положению.
5. В целях завершения комплекса работ, связанных с благоустройством дворовых территорий, допускается выполнение работ на смежно расположенных к дворовой территории многоквартирного дома земельных участках.
6. Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел III. Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории

Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории осуществляется в течение 30-и рабочих дней от даты получения адресного перечня, направленного департаментом по итогам конкурса, организованного управляющей организацией в порядке, предусмотренном приложением 5 к настоящему положению.

Раздел IV. Полномочия управляющей организации при проведении работ по благоустройству дворовых территорий

1. Использует имеющиеся расчетные счета в банках (кредитных организациях), отвечающих установленным требованиям, либо открывает счета для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ.
2. Ведет реестр адресов дворовых территорий многоквартирных домов, составленный по заявкам заинтересованных лиц.
3. Разрабатывает проектную документацию по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.
4. Выполняет функции технического надзора и организатора отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
5. Ведет учет стоимости затрат выполненных работ.
6. Составляет ежемесячно реестры выполненных и оплаченных подрядным организациям работ.
7. Осуществляет самостоятельно или с привлечением специализированных организаций технический надзор за качеством и сроками выполнения работ по благоустройству, в том числе:
- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;
- соблюдением технологии проведения работ;
- качеством применяемых материалов;
- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении технического надзора;
- безопасностью выполнения работ по благоустройству для населения и окружающей среды.
8. Контролирует ведение исполнительной документации.
9. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
10. Отражает результаты выполненного благоустройства дворовой территории в срок до 30-и календарных дней с момента принятия объекта в эксплуатацию:
- в техническом паспорте многоквартирного дома;
- в базе данных автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - АИС ЖКХ) (при наличии в пользовании указанной базы);
- в исполнительной документации, разработанной в электронном виде и на бумажном носителе, и направляет ее в дирекцию для последующей ее передачи в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
11. Осуществляет хранение всей исполнительной документации по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия собственниками помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

Приложение 1
к положению по организации
и проведению работ по
 благоустройству дворовых
 территорий многоквартирных домов

Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
(далее - порядок)

1. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы заинтересованные лица принимают решение о всех видах работ из утвержденного минимального перечня видов работ, а затем принимают решение о выполнении работ из дополнительного перечня видов работ.
Работы по оборудованию автомобильных парковок (парковочных мест) могут выполняться в составе работ по ремонту дворовых проездов, в случае если собственники приняли такое решение.
2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не может превышать 20%.
3. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и/или трудовое участие заинтересованных лиц. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не может превышать 50%, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.
4. В адресный перечень выполнения работ по благоустройству подлежат включению дворовые территории исходя из минимального перечня работ по благоустройству в соответствии с приложением 4 к настоящему порядку. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ и физического состояния дворовой территории. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.09.2017 N 331-п "О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
5. Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2018 - 2024 годах, сформированный в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, отражен в приложении 3 к настоящему порядку.
6. Для внесения изменений в адресный перечень заинтересованными лицами представляются в управляющую организацию следующие документы:
6.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
6.2. Заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том числе, следующую информацию:
1) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
2) перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству;
3) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня видов работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
4) форма и доля финансового и (или) трудового участия;
5) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование по видам работ;
6) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;
7) решение об определении лиц, которые от имени заинтересованных лиц уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключении договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель заинтересованных лиц);
8) стоимость работ по благоустройству дворовой территории, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, определенную по нормативной стоимости (единичным расценкам), указанным в приложении 4 к положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
9) решение о передаче полномочий управляющей организации на аккумулирование средств заинтересованных лиц и перечисление аккумулированных средств подрядной организации;
10) решение о выполнении работ на смежно расположенной, используемой жильцами дома, но не относящейся к придомовой, территории, требующей ремонта, в том числе для завершения комплексности выполнения работ (при наличии смежно расположенной территории, используемой жильцами многоквартирного дома);
11) решение о формировании земельного участка под многоквартирный дом и постановке его на кадастровый учет, в случае если он не сформирован.
6.3. Схема выполнения работ по благоустройству, согласованная с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей).
6.4. Копия кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирный дом (при наличии).
6.5. Копия проектной документации, в том числе сметные расчеты (локальный и объектный) или предварительный расчет стоимости работ по благоустройству в соответствии с нормативной стоимостью (приложение 4 к настоящему положению).
6.6. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).
7. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах несут заинтересованные лица, представившие их.
8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в управляющую организацию.
9. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилия, имя, отчество представителя. На обоих экземплярах заявки проставляются регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
10. Управляющая организация ежегодно в срок до 01 октября (года, предшествующего году выполнения работ) передает поступившие заявки в департамент.
11. Департамент рассматривает предоставленные заявки на соответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего порядка, и формирует адресный перечень с учетом критериев приоритетности отбора многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий, соответствующих приложению 2 к настоящему порядку.
12. Ежегодно в срок до 10-го октября департамент выносит на рассмотрение комиссией сформированный адресный перечень дворовых территорий для выполнения благоустройства.
13. Комиссия рассматривает поданные заявки, включая дворовые территории, границы которых не определены по данным государственного кадастрового учета, и утверждает актуализированный адресный перечень в срок до 20-го октября года, предшествующего периоду выполнения работ. Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ в последующем году формируется в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.
Адреса многоквартирных домов, на благоустройство которых выделяются целевые средства, включаются по решению комиссии в адресный перечень в первоочередном порядке.
14. Департамент в течение десяти рабочих дней после даты утверждения решением комиссии адресного перечня доводит его до сведения управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, включенные в адресный перечень для выполнения работ в последующем году.
15. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего порядка, департамент возвращает заявку представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.
После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

Приложение 1
к порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений
заинтересованных лиц
о включении дворовой
территории в план
выполнения работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

В ___________________________________
(наименование управляющей организации)
от __________________________________
(указывается Ф.И.О. представителя полностью)
проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________
номер контактного телефона: ____________

Заявка о включении дворовой территории в план выполнения работ
по благоустройству на территории города Сургута

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома
____________________________________________________________________
                                  (адрес многоквартирного дома)
в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству.

Приложение:
1. Заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирный дом (при наличии).
3. Схема выполнения работ по благоустройству.
4. Копия проектной документации, в том числе сметные расчеты (локальный и объектный) или предварительный расчет стоимости работ в соответствии с нормативной стоимостью.
5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

     Представитель ________________ ____________________
                        (подпись)         (Ф.И.О.)

Дата __________

Приложение 2
к порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений
заинтересованных лиц
о включении дворовой
территории в план
выполнения работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Критерии приоритетности отбора
многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству

Наименование показателя	Баллы	
Величина доли (в %) средств заинтересованных лиц
на выполнение работ, относящихся к минимальному перечню		
0%	0	
5%	5	
10%	8	
15%	9	
20%	10	
Величина доли (в %) средств заинтересованных лиц на выполнение работ, относящихся к дополнительному перечню		
10%	1	
20%	5	
30%	7	
40%	9	
50%	10	
Комплексность выполнения работ совместно с благоустройством территории объектов		
- дорог и внутриквартальных проездов общего пользования	1	
- ресурсоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса	2	
- учебного, дошкольного и социального назначения	3	
Комплексность выполнения работ по благоустройству дворовой территории и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома	1	
Сроки проведения последнего ремонта дворовой территории:		
5 - 9 лет	0	
10 - 15 лет	1	
16 - 20 лет	2	
21 - 25 лет	3	
более 25 лет	5	

Приложение 3
к порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений
заинтересованных лиц
о включении дворовой
территории в план
выполнения работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Адресный перечень
дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству
в 2018 - 2024 годах

N
п/п	Адрес	Вид работ	Перечень работ	
2018 год	
1	Улица Крылова, 17	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
2	Проспект Мира, 7/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
3	Улица
50 лет ВЛКСМ, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
4	Проспект
Набережный, 64	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
5	Проспект
Набережный, 66	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
6	Проспект
Набережный, 68	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
7	Проспект
Набережный, 70	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
8	Улица Майская, 1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
9	Улица Майская, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
10	Улица Майская, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
11	Улица Майская, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
12	Проспект Ленина, 50	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
13	Улица
50 лет ВЛКСМ, 11а	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
14	Улица
50 лет ВЛКСМ, 13	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
15	Проезд
Дружбы, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
16	Улица
Грибоедова, 4	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
17	Улица
Быстринская, 12	минимальный
перечень	ремонт пешеходной дорожки	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
2019 год	
18	Улица
Островского, 38	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
19	Улица
Островского, 40	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
20	проспект
Пролетарский, 7/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
21	Улица Гагарина, 10	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
22	Улица
Островского, 9	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
23	Улица
Островского, 19	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
2020 год	
24	Проспект Мира, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
25	Проспект Мира, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
26	Улица
Университетская, 23	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
27	Проспект Ленина, 42	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
28	Улица Чехова, 20	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
29	Улица
Профсоюзов, 16	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
30	Улица
Геологическая, 22	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
31	Улица
Геологическая, 22/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
32	Улица
Геологическая, 24	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
33	Улица
Декабристов, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
34	Улица
Декабристов, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
35	Улица
Декабристов, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
36	Улица
Грибоедова, 13	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
37	Улица
Привокзальная, 22	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
38	Проспект Мира, 7/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
39	Проспект Мира, 9	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
2021 год	
40	Улица Крылова, 35	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
41	Проспект
Пролетарский, 12	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
42	Проспект
Пролетарский, 14	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
43	Улица
Островского, 21/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
44	Улица
Студенческая, 21	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
45	Проспект
Набережный, 4	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
46	Проспект
Набережный, 4б	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
47	Проспект Мира, 9/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
48	Улица Чехова, 10/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
49	Улица Мелик-Карамова, 45	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
50	Улица Мелик-Карамова, 45/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
51	Улица Мелик-Карамова, 47/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
52	Улица
Губкина, 21	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
53	Улица
Энтузиастов, 47	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
54	Улица Чехова, 6	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
55	Улица Чехова, 8	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
2022 год	
56	Улица Чехова, 10	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
57	Улица
Быстринская, 18	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
58	Улица
Быстринская, 18/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
59	Улица
Быстринская, 18/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
60	Проспект Мира, 28	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
61	Улица
Студенческая, 16	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
62	Улица
Студенческая, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
63	Улица Крылова, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
64	Улица
Геологическая, 19	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
65	Улица
Югорская, 1/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
66	Улица
Лермонтова, 13/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
67	Улица
Лермонтова, 13/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
68	Улица
Югорская, 38	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
69	Улица
Югорская, 38/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
70	Улица
Островского, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
71	Улица
Островского, 5	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
2023 год	
72	Улица
Лермонтова, 3	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
73	Улица
Лермонтова, 1/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
74	Улица Федорова, 61	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
75	Улица Федорова, 69	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
76	Улица Крылова, 39	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
77	Улица
Крылова, 39/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
78	Улица
Быстринская, 20	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
79	Улица
Быстринская, 20/2	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
80	Проспект
Комсомольский, 36	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
81	Проспект
Комсомольский, 38	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
82	Проспект
Комсомольский, 40	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
83	Проспект
Комсомольский, 11	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
84	Проспект
Ленина, 62	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
85	Проспект Мира, 1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
86	Улица
Привокзальная, 9	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
87	Улица
Привокзальная, 18	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
2024 год	
88	Улица Гагарина, 30	дополнительный перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
89	Улица Гагарина, 32	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
90	Улица Гагарина, 34	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
91	Улица
Островского, 6	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
92	Улица Чехова, 4/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
93	Улица
Профсоюзов, 34/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
94	Улица
Профсоюзов, 34	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
95	Улица Федорова, 59	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
96	Проспект
Комсомольский, 20/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
97	Улица
Лермонтова, 13	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
98	Улица
Островского, 29	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
99	Улица Мелик-Карамова, 90	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
100	Улица Югорская, 7	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
101	Улица
Маяковского, 45/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
102	Улица
Маяковского, 47	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
рн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
103	Улица
Маяковского, 47/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
104	Проспект Мира, 5/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	
105	Улица
Островского, 26/1	минимальный
перечень	ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения,
установка скамеек,
урн для мусора	
		дополнительный перечень	устройство парковок	

Приложение 4 
к порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений
заинтересованных лиц
о включении дворовой
территории в план
выполнения работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Минимальный перечень работ
 по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Виды работ	
1. Ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы)	
2. Обеспечение освещения дворовых территорий	
3. Установка скамеек и урн для мусора:	

"Скамья без спинки"

"Скамья без спинки 1"

"Скамья со спинкой"

4. Установка урн:

"Урна металлическая"

"Урна для мусора"

"Урна уличная"

Приложение 2
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

1. Разработка дизайн-проекта
1.1. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
2) разработка дизайн-проекта;
3) согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
4) утверждение дизайн-проекта комиссией.
1.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
1.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется управляющей организацией в течение 20-и рабочих дней со дня уведомления управляющих организаций об утвержденном комиссией адресном перечне дворовых территорий для выполнения работ на последующий календарный год.
1.4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн- проект может быть разработан на общую дворовую территорию.
2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
2.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома управляющая организация уведомляет представителя заинтересованных лиц о готовности дизайн-проекта дворовой территории, включенной в план выполнения работ, в течение двух рабочих дней со дня его изготовления.
2.2. В целях максимального учета мнений заинтересованных лиц дизайн-проект размещается на официальном портале Администрации города для обсуждения заинтересованными лицами и направления замечаний и предложений в течение 10-и дней со дня размещения на портале.
2.3. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть разработанный управляющей организацией дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения, и представить в управляющую организацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний управляющая организация направляет дизайн-проект в департамент. Департамент передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
2.4. После обсуждения дизайн-проект утверждается комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
2.5. Дизайн-проект разрабатывается в трех экземплярах.
2.6. По одному экземпляру утвержденного дизайн-проекта хранится у представителя заинтересованных лиц и в управляющей организации. Третий экземпляр направляется в департамент.
2.7. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, вошедших в план выполнения работ в последующем календарном году в пределах предусмотренного бюджетного финансирования, утверждаются ежегодно в срок до 01 декабря года, предшествующего году проведения благоустройства объектов с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории многоквартирного дома, включенной в план выполнения работ.

Приложение 3
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (далее - порядок)

1. Термины и определения, применяемые в настоящем порядке:
- форма трудового участия - неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- форма финансового участия - привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового и/или финансового участия заинтересованных лиц.
2.1. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц не является обязательным условием для выполнения работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, и устанавливается по решению общего собрания заинтересованных лиц.
2.2. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и/или трудовое участие заинтересованных лиц.
2.3. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.
2.4. На общем собрании собственников многоквартирного дома обсуждаются условия о трудовом участии заинтересованных лиц в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
2.5. Трудовое участие заинтересованных лиц может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации:
- субботники;
- подготовка дворовой территории к началу работ;
- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
- участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории.
2.6. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются непосредственно в многоквартирных домах в виде информационных стендов.
2.7. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо управляющая организация представляет в департамент соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видеоматериалов.
2.8. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом, в объеме, установленном пунктами 2, 3 порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
2.9. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории управляющая организация использует имеющиеся расчетные счета в банках (кредитных организациях). В случае отсутствия таких расчетных счетов управляющая организация открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20-и миллиардов рублей, либо в органах казначейства и размещает реквизиты на официальном сайте управляющей организации.
2.10. Заинтересованные лица, принявшие решение о финансовом участии в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного дома.
2.11. Финансовое участие заинтересованных лиц может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.
2.12. Управляющая организация осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 20-го рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.
3. Условия аккумулирования и расходования средств.
3.1. Информацию о суммах поступивших (поступающих) денежных средств управляющая организация размещает (обновляет) на своем официальном сайте ежемесячно с указанием адресов многоквартирных домов.
3.2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
4. Контроль за соблюдением условий порядка.
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации города и орган муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством в рамках проверки целевого использования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
4.2. Управляющая организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 4
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, рассчитана на основании проверки достоверности сметной стоимости работ по объектам-аналогам.

N
п/п	Наименование
вида работ	Перечень
работ	Единица
измерения
объема работ	Минимальная цена за единицу работ (руб.)	Максимальная цена за единицу
работ (руб.)	
1	Ремонт дворовых
проездов	минимальный	кв. метр	2450	3400	
2	Ремонт тротуаров,	минимальный	кв. метр	2500	2825	
	пешеходных дорожек, площадок	дополнительный				
3	Оборудование автомобильных парковок	дополнительный	кв. метр	2580	3400	
4	Обустройство ливневой канализации (дренажной системы)	минимальный	м.п.	12000	21500	
5	Обеспечение освещения дворовой территории (в том числе: прокладка кабеля с земляными работами, установка стальных опор с устройством фундаментов, навеска светильников, монтаж оборудования, шкафа управления)	минимальный	1 опора	52400	110 000	
6	Установка ограждения	дополнительный	м.п.	1335	3001	
7	Установка скамеек	минимальный	шт.	6534	9630	
8	Установка урн	минимальный	шт.	2800	3500	
9	Оборудование детских площадок	дополнительный	кв. метр	5332	8220	
10	Оборудование
спортивных площадок	дополнительный	кв. метр	5500	12000	
11	Озеленение	дополнительный	кв. метр	580	779	

Для определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий применять сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов.
Сметные расчеты выполнять в программном комплексе "Гранд-смета", в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 с применением федеральных единичных расценок в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2014 N 245-п с переводом в текущий уровень цен по индексам, разработанным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для оборудования - по данным Министерства строительства России на момент проектирования.
Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
Нормы накладных расходов принять по видам работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним" МДС 81-34.2004.
Сметную прибыль принять согласно "Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве" МДС 81-25.2001 по видам строительных работ.
Для учета влияния условий производства ремонтных работ возможно применение поправочных коэффициентов. Обоснование по применению коэффициентов должны быть отражены проектными решениями.
Стоимость материальных ресурсов определять:
- согласно Федеральному сборнику сметных цен;
- по ценам поставщика (только в случае отсутствия или несоответствия уровня цен в ценниках с применением индексов пересчета текущему уровню стоимости).
Стоимость материальных ресурсов не должна превышать средний уровень текущих цен на аналогичные материалы в регионе. Цены поставщиков должны быть подтверждены первичными документами: прайс-листами или коммерческими предложениями. Расход материалов должен соответствовать нормативному (в соответствии с государственными элементными сметными нормами на строительные работы и строительными нормами, и правилами) либо учитывать норму расхода в соответствии рекомендациями завода изготовителя.
В сметную стоимость благоустройства дворовых территорий не включать затраты на строительство временных зданий и сооружений в связи с тем, что при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий титульные временные здания и сооружения не возводятся (перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и сооружениям согласно приложению 2 к ГСНр 81-05-01-2001. Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и сооружения, включающие складские помещения и навесы при объекте ремонта, кладовые, сооружения, приспособления, устройства по технике безопасности и прочее, учтены в составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные работы (раздел III приложения 6 к МДС 81-34-2004).
Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость учесть в размере 20% от стоимости работ в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выполнение работ или приобретение оборудования по стоимости, превышающей максимально нормативную, допускается при наличии в протоколе общего собрания собственников помещений дома решения о возложении на собственников помещений многоквартирного дома затрат, превышающих максимально нормативную стоимость.

Приложение 5
к положению по организации
и проведению работ
по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов

Порядок отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территории

1. Термины и определения, применяемые в настоящем порядке:
- отбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории - способ определения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, который осуществляется по итогам конкурса, обеспечивающий привлечение наиболее квалифицированной организации;
- заказчик - управляющая организация;
- договор на выполнение работ - договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территории;
- организатор отбора - управляющая организация;
- конкурсная комиссия - временный орган, формируемый организатором отбора для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в отборе исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий;
- участник отбора - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность, составляющую предмет отбора, и соответствующий требованиям, указанным в конкурсной документации, претендующий на заключение договора на выполнение работ;
- предмет отбора подрядной организации - право на заключение договора на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
- конкурсная документация по отбору подрядной организации - документы, содержащие требования и критерии оценки участников отбора подрядной организации по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта, условиях и процедурах отбора подрядной организации, основных условиях договора на выполнение работ;
- заявка на участие - заявка юридического лица или индивидуального предпринимателя на участие в отборе исполнителя работ по благоустройству дворовой территории, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации и содержащая предложения по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий;
- протокол отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территории - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору исполнителя работ по благоустройству дворовой территории.
1.1. Начальная (максимальная) цена определяется на основании подготовленной и проверенной проектной документации:
- выбор исполнителя работ по изготовлению проектной документации осуществляется на основании запроса предложений от трех исполнителей работ. Выполнение работ проводится в организации, предоставившей предложение, содержащее наименьшую цену;
- проверка смет на достоверность обоснования цены осуществляется на основании запроса предложений от трех исполнителей работ. Выполнение работ проводится в организации, предоставившей предложение, содержащее наименьшую цену.
Данная норма применяется для проектной документации, изготавливаемой с 01.01.2018.
1.2. Привлечение организатором отбора юридических лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем проведения открытого конкурса.
1.3. Членам конкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции между участниками открытого конкурса. Одному или нескольким участникам открытого конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
1.4. В конкурсной документации устанавливается требование о внесении участником открытого конкурса денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет заказчика. При этом размер обеспечения конкурсной заявки не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора подряда. Указанное требование в равной мере распространяется на всех участников соответствующего открытого конкурса.
После заключения договора подряда денежные средства, внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет заказчика участниками открытого конкурса, возвращаются им организатором конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.
1.5. В зависимости от вида работ и (или) услуг в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников открытого конкурса к открытому конкурсу.
2. Функции организатора открытого конкурса.
Организатор отбора по проведению отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет обслуживающую управляющую организацию, которая:
2.1. Принимает решение о проведении открытого конкурса.
2.2. Определяет:
- предмет открытого конкурса;
- срок проведения открытого конкурса;
- место, дату, время начала и окончания приема конкурсных заявок.
2.3. Формирует и участвует в работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса.
2.4. Разрабатывает конкурсную документацию.
2.5. Оформляет извещение о проведении открытого конкурса и публикует ее в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка.
2.6. Обеспечивает опубликование информации об открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 3 настоящего порядка.
2.7. Вносит изменения в конкурсную документацию.
2.8. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.
2.9. Проводит открытый конкурс, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в соответствии с настоящим порядком.
2.10. Оповещает в письменном виде победителя открытого конкурса.
2.11. Заключает договор на выполнение работ с победителем открытого конкурса.
2.12. Направляет информацию о результатах конкурса в орган местного самоуправления.
2.13. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок.
2.14. Осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с заключенным договором подряда и законодательством Российской Федерации.
2.15. Участвует в приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг.
3. Порядок опубликования информации об открытом конкурсе.
Организатор отбора публикует сообщение о проведении отбора подрядной организации на официальном сайте управляющей организации не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявки на участие в отборе.
Сообщение о проведении отбора подрядной организации должно содержать следующие сведения:
- время, место проведения отбора подрядной организации, начальную цену;
- наименование заказчика организатора отбора подрядной организации;
- характеристику объекта с указанием вида работ;
- сроки выполнения работ;
- требования к участникам отбора;
- порядок получения документации по отбору;
- порядок, место и срок подачи заявок на участие;
- условия договора, заключаемого по результатам торгов;
- иную информацию, необходимость представления которой определил организатор отбора.
4. Конкурсная комиссия.
4.1. Конкурсная комиссия формируется организатором открытого конкурса за 10 календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.
4.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители организатора открытого конкурса соответствующего органа местного самоуправления.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представитель собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, определенном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, представитель общественной организации, иные лица по решению организатора открытого конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
- рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок;
- определение победителя открытого конкурса или принятие иного решения об итогах открытого конкурса в соответствии с настоящим порядком.
4.4. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в порядке и в сроки, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим порядком.
4.5. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, определяемый организатором открытого конкурса. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии ее заседание проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, определяемый организатором открытого конкурса из числа членов конкурсной комиссии.
4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.
4.7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
4.8. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется секретарем конкурсной комиссии в течение пяти календарных дней с даты заседания конкурсной комиссии.
4.9. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии):
- возглавляет конкурсную комиссию;
- руководит деятельностью конкурсной комиссии;
- несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию функций;
- осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим порядком.
4.10. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в решении всех вопросов, входящих в функции конкурсной комиссии;
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
- выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии (заместителя председателя - в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии), решения конкурсной комиссии.
4.11. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 3 настоящего порядка;
- извещает членов конкурсной комиссии о дате ее заседания путем направления уведомлений не позднее чем за пять календарных дней до указанной даты;
- уведомляет в письменном виде участников открытого конкурса о принятом решении конкурсной комиссии в течение пяти календарных дней с момента принятия такого решения путем подготовки и направления уведомлений.
4.12. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках открытого конкурса и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов открытого конкурса. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками открытого конкурса во время процедур проведения открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
5. Порядок подачи и рассмотрения конкурсных заявок, определения итогов открытого конкурса.
5.1. Требования к порядку подачи конкурсных заявок, адрес, по которому происходит прием конкурсных заявок, а также даты начала и окончания приема конкурсных заявок (далее - срок подачи конкурсных заявок) указываются в конкурсной документации.
5.2. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
5.2.1. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц).
5.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица).
5.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - индивидуального предпринимателя (доверенность, заверенная в установленном законодательством порядке).
5.2.4. Полученные не ранее чем за один месяц до дня публикации извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
5.2.5. Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
5.2.6. Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса установленным в конкурсной документации требованиям и условиям:
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, заверенная участником открытого конкурса);
- заверенные копии документов о наличии специальных квалификационных требований для допуска участников открытого конкурса к участию в открытом конкурсе в случае определения в конкурсной заявке таких требований;
- нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ;
- заверенные копии документов, подтверждающие опыт работы персонала по строительным специальностям (копии трудовых книжек);
- копии документов, подтверждающих опыт работы организации по успешно завершенным объектам за последний год по видам работ, в том числе не подтвержденных документально, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами.
5.3. Конкурсные заявки, поданные участниками открытого конкурса, а также конверты с изменениями к ним регистрируются секретарем конкурсной комиссии с указанием даты и времени поступления.
5.4. Участник открытого конкурса вправе отозвать конкурсную заявку не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии.
5.5. Конкурсные заявки, а также конверты с изменениями к ним хранятся в сейфе или в помещении организатора открытого конкурса с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор открытого конкурса.
5.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определение итогов открытого конкурса производятся на заседании конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии должно состояться не ранее чем через 15 и не позднее чем через 30 календарных дней после опубликования в средствах массовой информации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении открытого конкурса. Датой заседания конкурсной комиссии не может быть выходной или праздничный день. Заседание конкурсной комиссии проходит в пределах рабочего времени организатора открытого конкурса.
5.7. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор открытого конкурса переносит дату заседания конкурсной комиссии, но не более чем на 10 календарных дней. В этом случае организатор открытого конкурса публикует объявление о переносе даты заседания конкурсной комиссии в том же источнике, в котором была размещена конкурсная документация, с указанием причин такого переноса и новой даты заседания конкурсной комиссии. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не более одного раза, непозднее трех дней, предшествующих дате, с которой начинается прием конкурсных заявок, указанной в конкурсной документации.
5.8. Заседание конкурсной комиссии проходит непрерывно за исключением времени, назначенного для отдыха, которое не может составлять более 60 минут. В случае если конкурсная комиссия в течение рабочего времени не рассмотрела назначенные вопросы, заседание конкурсной комиссии переносится на другой рабочий день.
5.9. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на ней могут присутствовать представители всех участников открытого конкурса.
5.10. Конкурсные заявки, поступившие с пропуском установленного в конкурсной документации срока подачи конкурсных заявок, не принимаются к рассмотрению.
5.11. Конверты с конкурсными заявками и конверты с изменениями к ним вскрываются в порядке их регистрации. Председатель конкурсной комиссии или секретарь конкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую информацию по каждой вскрытой конкурсной заявке:
- наименование участника открытого конкурса;
- должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
- наличие документа (или заверенной в установленном порядке его копии), подтверждающего обеспечение заявки;
- предлагаемые участником открытого конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника открытого конкурса).
5.12. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
5.13. Для участия в открытом конкурсе не допускаются участники открытого конкурса:
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- имеющие просроченную задолженность перед каким-либо бюджетом бюджетной системы Российской Федерации или государственным внебюджетным фондом;
- находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- не представившие документы, предусмотренные подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего порядка, в установленный конкурсной документацией срок подачи конкурсных заявок;
- не соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, а в случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, - не имеющие свидетельства о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией;
- имеющие в представленных с конкурсной заявкой документах сведения, которые не соответствуют конкурсной документации;
- не перечислившие денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет организатора отбора открытого конкурса.
5.14. В случае отказа в допуске к участию в открытом конкурсе секретарь конкурсной комиссии в течение пяти дней со дня принятия такого решения направляет участнику открытого конкурса письменное уведомление с указанием причин отказа.
5.15. Конкурсные заявки участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий, предложенных участниками открытого конкурса, и определения победителя открытого конкурса.
5.16. Для определения лучших условий для выполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим критериям:
- цена договора подряда (максимальное количество баллов - 40), при этом цена договора подряда, предложенная в конкурсной заявке, может быть ниже не более чем на 10 процентов от цены договора подряда, установленной в конкурсной документации;
- срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 30);
- квалификация участника открытого конкурса (максимальное количество баллов - 20);
- наличие производственной базы (максимальное количество балов - 10);
- максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию.
5.17. Оценка по критерию "квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по четырем подкритериям:
- финансовая устойчивость участника конкурса - финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (на 01 января предшествующего календарного года и на 01 апреля, на 01 июля, на 01 октября текущего календарного года) (форма 1, форма 2), расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности к форме 1; расшифровка основных средств к форме 1) (максимальное количество баллов - 10);
- опыт работы (количество успешно завершенных объектов за последний год по видам работ, в том числе не подтвержденных документально, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами) (максимальное количество баллов - 5);
- квалификация персонала (количество в штате квалифицированного персонала по строительным специальностям) (максимальное количество баллов - 5).
5.18. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
Чем меньше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по критериям "Цена договора подряда", "Срок выполнения работ" относительно значений показателей по тем же критериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса. Чем больше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей и по подкритериям "Финансовая устойчивость", "Опыт работы" и "Квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса.
5.19. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов; далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "Цена договора подряда", затем - "Срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.
5.20. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших конкурсных заявок в день заседания определяет победителя и принимает решение об итогах открытого конкурса.
5.21. Конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;
- если всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
- если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе.
5.22. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса, а также с решением конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся должен быть составлен в течение пяти календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и размещен на официальном сайте организатора открытого конкурса в пятидневный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
5.23. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах открытого конкурса, а также о признании открытого конкурса несостоявшимся оформляется и направляется секретарем конкурсной комиссии участникам открытого конкурса в течение пяти дней со дня принятия такого решения.
5.24. Договор подряда заключается организатором открытого конкурса с победителем открытого конкурса.
Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса обязан передать победителю открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке.
5.25. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда, не заключил такой договор в течение 10-и рабочих дней со дня направления ему проекта договора, в этом случае заключается договор подряда с участником открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
5.26. Если участник открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, не заключил такой договор в течение 10-и рабочих дней со дня направления ему проекта договора, то проводится повторный открытый конкурс.
5.27. В случае если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту конкурсную заявку. Организатор открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии обязан передать такому участнику открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке. В случае уклонения такого участника открытого конкурса от заключения договора подряда проводится повторный открытый конкурс.
5.28. Результаты конкурса, а также действия организатора конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Подаваемая участником отбора заявка на участие (приложение 1 к настоящему порядку) должна содержать следующую информацию:
- фирменное наименование (наименование) претендента на участие в конкурсе, сведения об организационно-правовой форме;
- юридический и почтовый адрес, номер контактного телефона (факс), адрес электронной почты;
- предложение о сроках о выполнения работ;
- предложение о цене договора подряда;
- об опыте работы и квалификации сотрудников организации, состоящих в штате;
- информацию о финансовой устойчивости претендента на участие в конкурсе,
- сведения, подтверждающие, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, а также сведения о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:
- о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;
- об основных направлениях деятельности участника отбора;
- о наличии квалифицированных работников;
- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ;
- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);
- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение соответствующих видов работ);
- об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);
- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года;
- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них лицензий на выполнение соответствующих видов работ;
- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора.
8. По мере подачи заявок на участие конкурсная комиссия рассматривает их на соответствие требованиям, установленным документацией по отбору подрядной организации.
9. Конкурсная комиссия.
9.1. Конкурсная комиссия формируется организатором отбора за 10 календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.
9.2. В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители Администрации города, собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, общественной организации, иные лица по решению организатора отбора.
9.3 Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, определяемый организатором отбора. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии ее заседание проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, определяемый организатором отбора из числа членов конкурсной комиссии.
9.4. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.
9.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
9.6. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии).
9.7. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках обора и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов отбора. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками отбора во время процедур проведения отбора за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
10. После окончания приема заявок на участие конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в целях определения победителя отбора подрядной организации в течение трех дней.
Конкурсная комиссия проводит оценку заявок на участие на основе критериев отбора, указанных в ведомости оценки предложения подрядной организации (приложение 2 к настоящему порядку).
Общее максимальное количество баллов по четырем критериям определяется в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 приложения 2 к настоящему порядку.
11. Победителем в отборе подрядной организации признается участник отбора, заявка на участие, которого по оценке конкурсной комиссии наиболее соответствует документации по отбору подрядной организации. Победителю отбора подрядной организации присваивается порядковый номер. Остальным участникам отбора по мере соответствия их заявок на участие требованиям документации по отбору подрядной организации присваиваются номера в порядке возрастания.
12. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие либо все поданные заявки на участие не подлежат рассмотрению. После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организации и на определенных в ней условиях.
13. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие конкурсной комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации. После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома на условиях поданной им заявки на участие.
14. Заказчик и подрядная организация, выигравшая конкурс, подписывают протокол заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации в день проведения заседания конкурсной комиссии, который имеет силу договора.
15. В протоколе заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации указываются:
- выполняемые работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (краткое описание);
- наименования и адреса всех участников отбора подрядной организации, подавших заявки на участие;
- перечень участников отбора, заявки которых конкурсной комиссией не рассматривались, и причины не рассмотрения таких заявок;
- определение соответствия требованиям документации по отбору подрядной организации поданных заявок на участие и обоснование данного решения;
- наименование победителя отбора подрядной организации.
16. После утверждения протокола заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.
17. Организатор отбора в трехдневный срок после утверждения протокола заседания конкурсной комиссии об отборе подрядной организации направляет победителю отбора уведомление с предложением о заключении договора на выполнение работ.
18. Договор на выполнение (приложение 3 к настоящему порядку) заключается в срок, установленный документацией по отбору.
19. Если победитель отбора в установленный документацией по отбору срок не заключает с заказчиком договор на выполнение работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с другим участником отбора подрядной организации, заявка на участие которого по своему соответствию требованиям документации по отбору подрядной организации признана следующей за заявкой на участие победителя отбора.

Приложение 1
 к порядку отбора
 исполнителя работ
 по благоустройству
 дворовой территории

Заявка
 на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовой территории

Полное и сокращенное наименование участника отбора
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата смены наименования
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации участника отбора
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Банковские реквизиты
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата

Подпись руководителя

МП

Приложение 2
 к порядку отбора
 исполнителя работ
 по благоустройству
 дворовой территории

Ведомость оценки предложения подрядной организации

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии
_______________________________________________________________
Наименование организации _______________________________________
Адрес многоквартирного дома ____________________________________
Дата проведения отбора _________________________________________

N
п/п	Критерии отбора	Максимальное количество
баллов*	Набранное количество баллов	Примечания
и рекомендации**	
1	Квалификационный
состав специалистов участника отбора				
2	Наличие производственной базы (техническая оснащенность)				
3	Цена договора				
4	Сроки выполнения
работ				

Примечания:
*цена договора, предложенная участником открытого конкурса, не может быть ниже более чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией. Критерий оценивается по предложенной в заявке участника открытого конкурса цене договора;
**в примечаниях рекомендуется учитывать стаж и опыт работы по годам в сфере благоустройства (асфальтирования) дворовых территорий.

Итоговая ведомость оценки предложения подрядной организации

Адрес многоквартирного дома ___________________________________
Дата проведения отбора _________________________________________

Ф.И.О.
члена
конкурсной
комиссии	Количество баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии	Комментарии	
	наименование участника 1	наименование участника 2	наименование участника 3		

					
Общая сумма баллов,
выставленных
членами
конкурсной
комиссии					
Количество набранных
баллов*					

Примечание:
*общая сумма баллов, выставленная всеми членами конкурсной комиссии/ на число членов конкурсной комиссии = Количество набранных баллов.
Подписи членов конкурсной комиссии:
__________________________________   ____________________
__________________________________   ____________________
__________________________________   ____________________
__________________________________   ____________________

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

Критерий	Максимальное количество
баллов	Результат
ранжирования заявок	Присваиваемое
количество
баллов	
Цена договора	40	1	40	
		2	30	
		3	20	
		4	10	
		5 и более	0	

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"

Критерий	Максимальное количество
баллов	Результат
ранжирования
заявок	Присваиваемое
количество
баллов	
Срок
выполнения работ	30	1	30	
		2	25	
		3	20	
		4	10	
		5 и более	0	

Таблица 3

Начисление штрафных санкций 
по подкритериям критерия "Квалификационный состав специалистов участника отбора"

Критерий	Максимальное
количество
баллов	Подкритерии	Показатель
подкритерия (ед.)	Количество штрафных баллов	
Квалификационный состав специалистов
участника отбора	20	опыт работы (количество успешно
завершенных*
объектов аналогов**
за последний год)	2 и более	0	
			1	5	
			0	10	
		квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного
персонала***)	2 и более
с опытом
работы
более 10 лет
и стажем
работы
в компании
более 2 лет	0	
			2 и более
с опытом
работы
более 5 лет	5	
			в остальных
случаях	10	
		соблюдение техники
безопасности (количество несчастных случаев
при производстве работ за последние 2 года)	0	0	
			1	5	
			2 и более	10	
		сведения
об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств
по договорам подряда
за последние
2 года	0	0	
			1	5	
			2 и более	10	

Примечания:
*под успешно завершенными объектами понимаются объекты благоустройства, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда;
**под объектом-аналогом понимается объект благоустройства, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ;
***под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее пяти лет.

Таблица 4

Балльная оценка 
ранжированных заявок по критерию "Наличие производственной базы"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат
ранжирования
заявок	Присваиваемое
количество баллов	
Наличие производственной базы	10	1	10	
		2	5	
		3	0	

Приложение 3
 к порядку отбора
 исполнителя работ
 по благоустройству
 дворовой территории

Форма примерного договора подряда
 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

"____" ___________ 20__ года
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ,
                                         (полное наименование заказчика)
в лице ______________________________________________________________ , действующего на основании ___________________ (далее - Заказчик) с одной стороны и
___________________________________________________________
                   (полное наименование подрядной организации)
в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству __________________ (далее - работы) территории многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ____________________________, в соответствии с технической, проектной и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет_____________ рублей (указывается цена предложения победителя отбора или конкурса и стоимость работ цифрой и прописью), в том числе НДС __________ рублей (если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то делается запись "не облагается").
Стоимость по видам работ составляет:
________________________________________________________ рублей,
                                                 (вид работ)
________________________________________________________ рублей,
                                                 (вид работ)
________________________________________________________ рублей.
                                                 (вид работ)
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _______
N __________ от "___" _______20__ г. (указывается протокол об итогах конкурса на право заключения договора).

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является ______________ (указывается способ обеспечения: банковская гарантия, залог денежных средств или иные способы обеспечения обязательств, предусмотренные законодательством) на сумму ______________ рублей (не менее 10% общей стоимости Договора, в случае если им предусмотрена выплата аванса, то не менее размера авансового платежа). Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____________ (указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом обеспечения исполнения обязательств) на сумму _________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении благоустройства по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по благоустройству территории объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере _____% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ______________________ рублей выплачивается в течение семи рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами (если благоустройство включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре может не предусматриваться);
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании исполнительной документации, предоставленной в полном объеме (проекта производства работ, с приложением календарного графика выполнения работ, актов освидетельствования скрытых работ сертификатов, соответствия (декларации о соответствии) применяемых материалов, технических паспортов, подтверждающих качество и срок годности материалов, протокола испытания вырубки асфальтобетона, актов и исполнительных схем на выполнение демонтажных работ, документов, подтверждающих вывоз строительного мусора с приложением транспортной схемы. Надлежащим образом оформленных журналов КС-6, КС-6а. Исполнительная документация представляется в двух экземплярах в бумажном исполнении и на электронном носителе.), акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Платежи на расчетный счет Подрядчика осуществляются по мере поступления денежных средств из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут в виде субсидий, выделенных Заказчику на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и средств собственников.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ___________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
4.2. Срок окончания работ: не позднее "____" __________20___года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение ________ дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, исполнительную документацию.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1 настоящего Договора.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ.
6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя на выполнение функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название
                    организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
_______________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".
7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна составлять не более 50% от стоимости всех работ по Договору.
7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2. Подрядчик обязан не позднее чем за 10 календарных до даты планируемого завершения работ дней письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке работу рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. При обнаружении комиссией в ходе приемке недостатков (дефектов) в выполненной работе и/или невыполненных работ (полностью или частично) составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов), иных нарушений и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты) и нарушения своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, после устранения всех недостатков (дефектов).
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пяти десятых процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме, с предоставлением обосновывающих документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств.
12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлились более _____________ (указать срок), то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за ___________ (указать количество) календарных дней. В этом случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
12.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Порядок расторжения договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае нарушений Подрядчиком следующих условий Договора:
13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.
13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала Работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет за ________ (указать количество) календарных дней Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

15.1.___________________________________________________________ ____________________________________________________________________
(рекомендуется указывать, что календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком; оплата Подрядчиком за использование поставляемых энергоресурсов на возводимые временные здания и сооружения осуществляется за счет собственных средств; обязанность Подрядчика по страхованию объекта строительства в соответствии со ст. 742 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: один экземпляр Заказчику, один экземпляр Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
(указывается техническая и сметная документация по каждому виду работ)

18. Адреса и реквизиты сторон

18.1. Заказчик: __________________________________________________
Местонахождение: _______________________________________________
Реквизиты: _____________________________________________________
18.2. Подрядчик: ________________________________________________
Местонахождение: _______________________________________________
Реквизиты: _____________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик	Подрядчик	
"_____" ____________ 20____г.	"_____" ___________ 20____ г.	
М.П.	М.П.	

Таблица 1

Информация 
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	в том числе	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Номер показателя	Наименование показателя, ед. измерения	в том числе	Итоговое значение показателя	
			2019 год	2020 год	2021 год				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
Комплексная цель программы: Создание комфортной городской среды на территории города Сургута	
Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий	
Цель подпрограммы 1: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования	
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в том числе:	всего, в том числе	4 175 928,29	3 078 891,20	681 561,43	415 475,66		1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	8	12	15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	за счет средств местного бюджета	4 175 928,29	3 078 891,20	681 561,43	415 475,66		2	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	2	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4	
Мероприятие 1.1.1. "Парк в микрорайоне 40"	всего, в том числе	2 211 311,62	1 114 274,53	681 561,43	415 475,66	управление по природопользованию и экологии	3	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	_	48	100										100	
	за счет средств местного бюджета	2 211 311,62	1 114 274,53	681 561,43	415 475,66																	
Мероприятие 1.1.2 " Сквер "Старожилов". пешеходный мост".	всего, в том числе	1 964 616,67	1 964 616,67	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	4	Количество выполненных работ по корректировке проектно-изыскательских работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	1 964 616,67	1 964 616,67	0,00	0,00		5	Количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Основное мероприятие 1.2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	всего, в том числе	215 185 047,07	81 995 261,91	71 849 675,34	61 340 109,82		6	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков) ед.	2	2	1										5	
	за счет средств местного бюджета	76 583 953,64	28 153 481,47	14 370 743,34	34 059 728,83																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	138 601 093,43	53 841 780,44	57 478 932,00	27 280 380,99																	
Мероприятие 1.2.1. Сквер "Старожилов". Пешеходный мост	всего, в том числе	27 302 280,44	27 302 280,44	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	7	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	100												100	
	за счет средств местного бюджета	5 460 500,00	5 460 500,00	0,00	0,00		8	Количество законченных строительством объектов благоустройства, ед.	1												1	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 841 780,44	21 841 780,44	0,00	0,00		9	Количество оказанных услуг по поведению авторского надзора, ед.	1												1	
Мероприятие 1.2.2. "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте"	всего, в том числе	121 933 625,39	40 007 256,00	40 001 010,34	41 925 359,05	управление по природопользованию и экологии	10	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	33	66	100										100	
	за счет средств местного бюджета	30 653 244,40	8 007 256,00	8 001 010,34	14 644 978,06																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	91 280 380,99	32 000 000,00	32 000 000,00	27 280 380,99																	
Мероприятие 1.2.3. "Парк в микрорайоне 40"	всего, в том числе	65 949 141,24	14 685 725,47	31 848 665,00	19 414 750,77		11	Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	_	48	100										100	
	за счет средств местного бюджета	40 470 209,24	14 685 725,47	6 369 733,00	19 414 750,77																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	25 478 932,00	0,00	25 478 932,00	0,00																	
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения"	всего, в том числе	3 215 892 091,82	206 201 522,79	198 506 590,85	198 781 098,92	управление по природопользованию и экологии	12	Площадь объекта (квадратный метр)	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	4 541 427,84	
	за счет средств местного бюджета	3 215 892 091,82	206 201 522,79	198 506 590,85	198 781 098,92		13	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		14	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику	всего, в том числе	85 962 356,88	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74	управление по природопользованию и экологии	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	48 066 922,08	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	37 895 434,80	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90																	
Мероприятие 1.4.1. Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, дератизация) на озеленённых территориях города Сургута	всего, в том числе	49 912 165,32	7 163 529,74	7 163 529,74	7 163 529,74		15	Площадь акарицидной обработки, га, всего в том числе:	481,0738	481,0738	481,0738	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	927,7614	
							16	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	257,73	
							17	за счет средств местного бюджета	223,34	223,34	223,34	_	_	_	_	_	_	_	_	-	670,03	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	37 895 434,80	3 157 952,90	3 157 952,90	3 157 952,90		18	Площадь ларвицидной обработки, га, всего в том числе:	326,17	326,17	326,17	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	809,49	
							19	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	
							20	за счет средств местного бюджета	241,66	241,66	241,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724,98	
	за счет средств местного бюджета	12 016 730,52	4 005 576,84	4 005 576,84	4 005 576,84		21	Площадь дератизации, га, всего в том числе:	232,30	232,30	232,30	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	457,96	
							22	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	
							23	за счет средств местного бюджета	112,83	112,83	112,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338,49	
Основное мероприятие 1.5. "Реализация общественных инициатив - победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online"	всего, в том числе	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	24	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков) ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Мероприятие 1.5.1. "Сквер "Театральный"	всего, в том числе	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00		25	Объем выполненных работ по благоустройству от запланированных, %	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	4 925 718,29	4 925 718,29	0,00	0,00																	
Основное мероприятие 1.6. "Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута"	всего, в том числе	5 835 475,36	5 835 475,36	0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии	26	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков) ед.	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	за счет средств местного бюджета	5 835 475,36	5 835 475,36	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.6.1. "Сквер "Молодежный" (реновация)"	всего, в том числе	2 046 610,17	2 046 610,17	0,00	0,00		27	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	2 046 610,17	2 046 610,17	0,00	0,00																	
Мероприятие 1.6.2. "Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута, территорий западного жилого района"	всего, в том числе	3 788 865,19	3 788 865,19	0,00	0,00		28	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	за счет средств местного бюджета	3 788 865,19	3 788 865,19	0,00	0,00																	
Всего по подпрограмме "Благоустройство общественных территорий"	всего, в том числе	3 531 976 617,71	309 200 399,29	278 201 357,36	267 700 214,14	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	3 355 480 089,48	252 200 665,95	217 564 472,46	237 261 880,25																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	176 496 528,23	56 999 733,34	60 636 884,90	30 438 333,89																	
Подпрограмма 2. Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	
Цель подпрограммы 1: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда	
Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий	
Основное мероприятие 2.1 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	всего, в том числе	307 990 071,78	35 302 277,60	29 002 080,85	47 024 409,33	департамент городского хозяйства	29	Количество благоустроенных дворовых территорий, (ед.)	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	117	
	за счет средств местного бюджета	262 296 065,21	21 230 558,04	22 217 112,85	22 187 090,32																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	45 694 006,57	14 071 719,56	6 784 968,00	24 837 319,01																	
Всего по подпрограмме "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов"	всего, в том числе	307 990 071,78	35 302 277,60	29 002 080,85	47 024 409,33	департамент городского хозяйства	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	262 296 065,21	21 230 558,04	22 217 112,85	22 187 090,32																	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	45 694 006,57	14 071 719,56	6 784 968,00	24 837 319,01																	
Подпрограмма 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды	
Цель подпрограммы 3: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения	
Задача 3.1. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	
Основное мероприятие 3.1.1. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	всего, в том числе	78 120 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	управление по природопользованию и экологии	30	Объем убранных отходов, куб. м	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	91 000	
	за счет средств местного бюджета	78 120 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00		31	Площадь очищенных территорий, кв. м	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	499 330	6 491 290	
Задача 3.2. Экологическое просвещение и пропаганда	
Основное мероприятие 3.2.1. Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	всего, в том числе	20 398 293,36	1 699 220,22	1 699 220,22	1 699 220,22	управление по природопользованию и экологии	32	Доля привлеченных участников эколого-просветительских и природоохранных мероприятий к общему количеству людей, планируемых к участию в данных мероприятиях, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	за счет средств местного бюджета	20 398 293,36	1 699 220,22	1 699 220,22	1 699 220,22		33	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км.	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83	_	_	_	_	_	_	184,98	
Мероприятие 3.2.1.1. Организация мероприятий экологической направленности	всего, в том числе	7 020 390,06	346 876,89	346 876,89	346 876,89		34	Количество организованных мероприятий экологической направленности, шт.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156	
	за счет средств местного бюджета	7 020 390,06	346 876,89	346 876,89	346 876,89																	
Мероприятие 3.2.1.2. Привлечение населения города Сургута к природоохранной и эколого-просветительской деятельности	всего, в том числе	13 377 903,30	1 352 343,33	1 352 343,33	1 352 343,33		35	Количество человек, привлеченных к практической природоохранной деятельности, чел.	12 600	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	176 300	
	за счет средств местного бюджета	13 377 903,30	1 352 343,33	1 352 343,33	1 352 343,33		36	Количество человек, привлеченных к эколого-просветительской деятельности, чел.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000	
Всего по подпрограмме "Организация мероприятий по охране окружающей среды"	всего, в том числе	98 518 293,36	8 209 220,22	8 209 220,22	8 209 220,22		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	за счет средств местного бюджета	98 518 293,36	8 209 220,22	8 209 220,22	8 209 220,22		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Подпрограмма 4. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения	
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута	
Основное мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством"	всего, в том числе	102 913 234,05	8 550 410,47	8 550 410,47	8 550 410,47	управление по природопользованию и экологии	37	Трудозатраты (человеко-день)	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	13 056	
	за счет средств местного бюджета	102 913 234,05	8 550 410,47	8 550 410,47	8 550 410,47		38	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		-	-	-	-		39	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Основное мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий"	всего, в том числе	25 631 594,31	2 155 673,83	2 155 673,83	2 155 673,83		40	Площадь патрулирования территории городских лесов в пожароопасный период, га	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445	
	за счет средств местного бюджета	25 631 594,31	2 155 673,83	2 155 673,83	2 155 673,83																	
		-	-	-	-		41	Устройство противопожарных минерализованных полос, км	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		-	-	-	-		42	Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, га	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		-	-	-	-		43	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		-	-	-	-		44	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Основное мероприятие 4.3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	всего, в том числе	23 974 299,66	2 056 248,73	2 056 248,73	2 056 248,73		45	Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
	за счет средств местного бюджета	23 974 299,66	2 056 248,73	2 056 248,73	2 056 248,73																	
		-	-	-	-		46	Степень соблюдения стандартов качества работы, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							47	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Всего по подпрограмме "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов"	всего, в том числе	152 519 128,02	12 762 333,03	12 762 333,03	12 762 333,03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	152 519 128,02	12 762 333,03	12 762 333,03	12 762 333,03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	4 091 004 110,87	365 474 230,14	328 174 991,46	335 696 176,72		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	3 868 813 576,07	294 402 777,24	260 753 138,56	280 420 523,82		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	222 190 534,80	71 071 452,90	67 421 852,90	55 275 652,90		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Объем ассигнований администратора - управления по природопользованию и экологии	всего, в том числе	3 753 747 141,98	300 905 055,43	299 172 910,61	288 671 767,39	управление по природопользованию и экологии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	3 599 092 394,19	265 747 102,53	238 536 025,71	258 233 433,50		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	154 654 747,79	35 157 952,90	60 636 884,90	30 438 333,89		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	29 266 897,11	29 266 897,11	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	7 425 116,67	7 425 116,67	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 841 780,44	21 841 780,44	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	307 990 071,78	35 302 277,60	29 002 080,85	47 024 409,33	департамент городского хозяйства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	262 296 065,21	21 230 558,04	22 217 112,85	22 187 090,32		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	45 694 006,57	14 071 719,56	6 784 968,00	24 837 319,01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Таблица 2

Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измерения	Значения показателя, в том числе	Итоговое значение показателя	
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
Подпрограмма 1. "Благоустройство общественных территорий"	
Цель подпрограммы 1: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования	
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования	
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в том числе:	всего, в том числе	4 914 449 882,05	0,00	2 056 069 338,12	1 215 066 433,19	570 766 673,85	25 527 932,00	312 959 906,41	312 959 907,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	управление по природопользованию и экологии		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	4 914 449 882,05	0,00	2 056 069 338,12	1 215 066 433,19	570 766 673,85	446 627 623,07	312 959 906,41	312 959 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.1. Парк в микрорайоне 40	всего, в том числе	67 360 452,86	0,00	0,00	32 530 226,43	34 830 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	48,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	67 360 452,86	0,00	0,00	32 530 226,43	34 830 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.2. Сквер "Мемориал Славы"	всего, в том числе	1 044 250,35	0,00	1 044 250,35	50 235 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за счет средств местного бюджета	51 280 118,35	0,00	1 044 250,35	50 235 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.3. Ремонт покрытия из тротуарной плитки пешеходных переходов N 1; N 1*; N 2; N 5; N 5* на объекте: "Водохранилище на р. Сайма"	всего, в том числе	0,00	0,00	3 901 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за счет средств местного бюджета	3 901 632,18	0,00	3 901 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.4. Парк в мкр-не 35А	всего, в том числе	256 377 112,99	0,00	4 910 968,00	83 822 048,33	83 822 048,33	83 822 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	256 377 112,99	0,00	4 910 968,00	83 822 048,33	83 822 048,33	83 822 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	33,30	66,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.5. Сквер "Площадь Советов"	всего, в том числе	24 735 173,78	0,00	1 048 893,78	23 686 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	24 735 173,78	0,00	1 048 893,78	23 686 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.6. Парк "Кедровый Лог"	всего, в том числе	133 183 990,70	0,00	43 997 278,00	44 593 356,35	44 593 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	133 183 990,70	0,00	43 997 278,00	44 593 356,35	44 593 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	33,00	66,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.7. Парк в мкр-не 39	всего, в том числе	149 537 007,99	0,00	0,00	49 845 669,33	49 845 669,33	49 845 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	149 537 007,99	0,00	0,00	49 845 669,33	49 845 669,33	49 845 669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	33,30	66,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.8 Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-Карамова	всего, в том числе	12 127 290,00	0,00	0,00	12 127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	12 127 290,00	0,00	0,00	12 127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.9 Реконструкция оборудования фонтана в сквере "Площадь Советов"	всего, в том числе	2 311 780,00	0,00	2 311 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	2 311 780,00	0,00	2 311 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.10 Разработка документации проектных (изыскательских) работ по обустройству городского пляжа на объекте: Район озера по Югорскому тракту"	всего, в том числе	10 078 357,23	0,00	10 078 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	10 078 357,23	0,00	10 078 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.11 Реконструкция территории прилегающей к территории фонтана в сквере "Площадь Советов"	всего, в том числе	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.12 Проектирование и обустройство светомузыкального фонтана на территории планируемой набережной, в районе СурГУ	всего, в том числе	588 850,00	0,00	588 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	588 850,00	0,00	588 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.13 Сквер "Дружбы народов"	всего, в том числе	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.14. Парковая зона в мкр-не 20А	всего, в том числе	87 797 810,00	0,00	37 231 267,52	50 566 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	40,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	87 797 810,00	0,00	37 231 267,52	50 566 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.15. Сквер в микрорайоне 37	всего, в том числе	88 782 337,67	0,00	1 354 197,15	42 712 671,52	44 715 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	88 782 337,67	0,00	1 354 197,15	42 712 671,52	44 715 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	49,00	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
																																
1.1.16. Парк в микрорайоне 43	всего, в том числе	894 991 395,25	0,00	6 645 816,50	177 669 113,75	177 669 114,75	177 669 115,75	177 669 116,75	177 669 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	894 991 395,25	0,00	6 645 816,50	177 669 113,75	177 669 114,75	177 669 115,75	177 669 116,75	177 669 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	100,00	
																																
1.1.17. Сквер "Театральный" в микрорайоне ПИКС в г. Сургуте.	всего, в том числе	4 925 718,29	0,00	4 925 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	4 925 718,29	0,00	4 925 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.18. Благоустройство в районе СурГу в г. Сургуте	всего, в том числе	157 775 144,44	0,00	78 887 572,22	78 887 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	59,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	157 775 144,44		78 887 572,22	78 887 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.19. Сквер прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств"	всего, в том числе	16 445 052,94	0,00	0,00	16 445 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	16 445 052,94	0,00	0,00	16 445 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.20. Парк в микрорайоне N 8 по ул. Республики	всего, в том числе	39 179 969,38	0,00	750 502,20	38 429 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	39 179 969,38	0,00	750 502,20	38 429 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.21. "Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до Дворца Торжеств в г. Сургуте"	всего, в том числе	756 448 970,00	0,00	378 224 485,00	378 224 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	за счет средств местного бюджета	756 448 970,00	0,00	378 224 485,00	378 224 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.1.22. Парк "За Саймой"	всего, в том числе	692 204 148,29	0,00	15 750 199,99	135 290 789,66	135 290 789,66	135 290 789,66	135 290 789,66	135 290 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	692 204 148,29		15 750 199,99	135 290 789,66	135 290 789,66	135 290 789,66	135 290 789,66	135 290 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %		1,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.23. Сквер "Молодоженов" прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств"	всего, в том числе	25 959 386,00	0,00	25 959 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	за счет средств местного бюджета	25 959 386,00	0,00	25 959 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.24. Сквер в мкр-не Железнодорожников, по ул. Грибоедова	всего, в том числе	7 168 749,00	0,00	7 168 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	за счет средств местного бюджета	7 168 749,00	0,00	7 168 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
1.1.25. Сквер Энергетиков имени Губачева В.Г.	всего, в том числе	353 030,40	0,00	353 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	за счет средств местного бюджета	353 030,40	0,00	353 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.26 Поставка светильников на объект: сквер "Площадь советов"	всего, в том числе	2 904 295,31	0,00	2 904 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	за счет средств местного бюджета	2 904 295,31	0,00	2 904 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.27 Мероприятие Парк в мкр. 38	всего, в том числе	509 690 006,00	0,00	509 690 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	509 690 006,00	0,00	509 690 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.28 Мероприятие Сквер в микрорайоне 44	всего, в том числе	251 377 214,00	0,00	251 377 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	251 377 214,00	0,00	251 377 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.29 Мероприятие Парк в мкр-не 50	всего, в том числе	551 011 063,00	0,00	551 011 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	551 011 063,00	0,00	551 011 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.30 Мероприятие Парк в микрорайоне 42	всего, в том числе	115 253 826,00	0,00	115 253 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество выполненных проектно-изыскательских работ, пр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за счет средств местного бюджета	115 253 826,00	0,00	115 253 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по подпрограмме "Благоустройство рекреационных зон"	всего, в том числе	4 914 449 882,05	0,00	2 056 069 338,12	1 215 066 433,19	570 766 673,85	446 627 623,07	312 959 906,41	312 959 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	за счет средств местного бюджета	4 914 449 882,05	0,00	2 056 069 338,12	1 215 066 433,19	570 766 673,85	446 627 623,07	312 959 906,41	312 959 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Примечания:
1. Показатель "Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %" установлен с нарастающим итогом.
2. "Объем финансирования (всего в руб.)" указан ориентировочно. Стоимость СМР определиться по результатам ПИР.

Таблица 3

Информация о реализуемых проектах

Наименование проекта	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Номер показателя	Источник финансирования	Параметры финансового обеспечения, руб.									
					Всего:	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	
"Экология"	Управление по природопользованию и экологии	3.2.1.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"Жилье и городская среда"	Управление по природопользованию и экологии	1.1.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"Жилье и городская среда"	Департамент архитектуры и градостроительства	1.1.	13	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				за счет средств местного бюджета	27 380 830,00	27 380 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Жилье и городская среда"	Департамент городского хозяйства	2.1.	34	всего, в том числе	282 322 773,59	31 136 577,59	32 673 636,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	
				за счет средств местного бюджета	260 678 013,59	20 314 197,59	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	21 851 256,00	
				за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				за счет средств федерального бюджета	21 644 760,00	10 822 380,00	10 822 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Примечание: *параметры финансового обеспечения указываются по годам реализации проекта.